购房人向一审法院提出诉讼请求：1．判令开发商公司向购房人支付自2020年11月16日起至2022年1月1日止逾期交房违约金498355.54元（违约金以12125439元为基数，违约天数为411天，按日万分之一的标准计算）；
2．案件受理费由开发商公司承担。
一审法院认定事实：开发商公司系位于北京市丰台区1404-669地块的开发企业，并取得了预售许可证。
购房人（买受人）与开发商公司（出卖人）签订《北京市商品房预售合同》，约定：房屋坐落于丰台区南苑乡槐房村和新宫村1404-669地块669-03#商品房第x层x单元-xxx号，房屋总价款12097177元；
出卖人应当于2020年11月15日前向买受人交付该商品房，逾期交付责任为（二）逾期超过60日，买受人有权解除合同，买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；
（三）如遭遇不可抗力或因遵守、配合政府的法规政策和规范性文件或因政府部门有关机构的行为而引起延误的，出卖人可以据实予以延期，且不承担违约责任；
合同附件十二第七条：1．因出卖人原因供水、排水、供电、供暖、燃气、有线电视、电话通信、宽带网络（前述如有）等市政基础设施如果在约定期限内未达到交付条件，不构成逾期交付房屋，出卖人不承担逾期交房的违约责任，出卖人应在房屋交付之日起90日内采取补救措施若交付时供水、排水、供电、供暖、燃气等设施未与城市公共管网连接或无法正式提供的，出卖人向买受人提供替代性解决方案（例如：临时性供水、排水、供电、供暖、燃气等设施）即视为具备交付条件；
2．绿地率、非市政道路、规划车位、幼儿园等其他设施如果在约定期限内（如有）未达到交付条件，出卖人采取补救措施以使上述设施达到条件，但买受人不会以此为由要求出卖人承担违约责任或赔偿责任；
合同附件十二第九条约定：下述情形构成对逾期交房的不可抗力免责事由，出卖人可据实予以延期，并不承担违约责任：（3）法定传染病或其他重大流行性传染病流行导致工程拖期或逾期交房的；
（4）非出卖人原因的市政配套设施批准或安装延误导致或拆迁原因导致工程拖期或逾期交房的；（5）施工中因异常恶劣天气影响、复杂地质状况、发现文物古迹导致工程拖期或逾期交房的。
上述合同签订后，购房人支付了购房款12097177元。案涉工程于2021年6月25日完成竣工验收备案。案涉房屋于2022年1月1日交付购房人。
同日，购房人（乙方）与开发商公司（甲方）签订《面积补差协议》，载明乙方应向甲方支付面积补差款28262元。
2020年1月24日，北京市启动突发公共卫生事件一级响应机制。全市处于停工、停业、停课的状态。北京市人民政府发布了《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》，明确了相关疫情防控措施。
2020年4月30日，将北京市突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应，并相应调整相关防控策略。开始逐步有序的复工、复产。
2020年6月11日至2020年7月20日，北京市丰台区新发地市场暴发疫情，丰台区正式宣布进入“战时”状态，启动战时机制，严防疫情扩散。
丰台区按照“三级响应、二级管控”的要求对新发地市场及其周边11个小区实施封闭管理措施。2020年6月16日，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，并相应调整防控策略。
庭审中，开发商公司称逾期交房系因新冠疫情原因及天气因素、环保要求等不可抗力因素所致，而且购房人主张的违约金过高，要求依法酌减违约金。
双方均认可购房人尚未交纳面积补差价28262元，上述金额可从违约金中扣除。
法院认为，购房人与开发商公司签订的《北京市商品房预售合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规规定，合法有效，双方均应依约履行。
开发商公司逾期交房411天，构成违约，应承担相应违约责任，合同中约定了逾期交房的违约责任，全部房价款日万分之一的标准合理，一审法院予以确认。
关于全部房价款，应以购房人实际支付的数额计算，即12097177元。购房人与开发商公司于2022年1月1日签订《面积补差协议》，购房人应另行支付面积补差额28262元，但购房人并未支付面积补差额，其主张以12125439元为基数计算违约金数额，没有事实依据。
双方均同意从违约金中扣除面积补差额，对此一审法院不持异议。
关于开发商公司要求减免违约金一节，双方在合同附件十二中关于逾期交房的不可抗力免责事由，出卖人可据实予以延期，并不承担违约责任：（3）法定传染病或其他重大流行性传染病流行导致工程拖期或逾期交房的。
本案中，在合同履行过程中爆发新冠肺炎疫情。从新冠肺炎疫情对开发商公司履行合同义务造成的阻碍及程度来看，自2020年1月24日北京市启动重大突发公共卫生事件一级响应机制至2020年4月30日北京突发公共卫生事件一级响应机制调整为二级期间，及自2020年6月11日至2020年7月20日期间，开发商公司的案涉工程项目均处于停工状态，系执行国家疫情防控措施的行为，属社会公知的客观事实。
故新冠肺炎疫情对开发商公司履行房屋交付义务造成了实质性的阻碍，不应认定执行国家疫情防控措施的停工期间构成违约。综合考虑开发商公司的履行行为、受疫情影响的程度等因素，一审法院酌定扣减的天数为130日。
综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条规定，法院于2022年11月8日判决如下：一、北京开发商投资有限公司于判决生效之日起七日内向购房人支付违约金311668.67元。
律师以案说法：村规民约的法律效力1、某村部分土地破依法征用，并将征地补偿款给付村委会，村委会决定将征地补偿款作为集体收益向全体村民分配，并召开村民大会讨论分配方案。90%的村民认为村里有20位村民是外来户，在村里未住满15年，按该村村规民约，不能参与分配。于是，村委会便按照“合民意”的村规民约，拒绝向20位村民支付补偿款。村委会称：根据村民委员会组织法的规定，村上的重大事项应由广大群众代表讨论决定
近年来，不少人利用出国旅游或者工作的机会，代购烟草制品回国内进行销售，殊不知自己的行为已经触犯了法律，沈阳盈信刑辩律师团队提醒您，这种行为不可取！【相关案例】 1.被告人委托各地导游从日本、韩国等地区购买外国卷烟，通过微信销售，构成非法经营罪，到案后如实供述，依法判处三被告有期徒刑一年三个月、有期徒刑一年、有期徒刑十个月。（西安市中级人民法院（2017）陕01刑初101号） “2015年9月
本文作者：李宁艳江西豫章律师事务所近日，笔者参与办理了一起案外人执行异议之诉案件，在检索案例过程中发现，类似案情不同地区不同法院、同一地区不同法院的裁判规则都不尽相同，遂选取一起典型案例进行分析，以期获得更多启发。案情简介2014年1月，某房地产开发公司与林某夫妇签订《商品房买卖合同》及补充协议，合同约定：房屋首付款由林某在签订合同当日支付，余款向银行贷款支付，房地产公司为其贷款提供保证担保。补充
蔡女士的汽车是一辆标致SUV，2016年6月份按揭买的，每个月要向银行还款3000多元。上个月底，她的丈夫通过朋友介绍，把车子抵押出去，申请了三万元贷款。2016年11月26号上午，蔡女士开着车来到泰兴城区的亲戚家，中午的时候发现汽车不见了。找不着车子，蔡女士很着急，她立即报警。通过监控视频，蔡女士发现了自己的车子已经被开到了镇江。没多久，蔡女士手机上就收到了车贷公司发来的一条短信，对方表示，由于
在征收中获得合理补偿，了解补偿政策是至关重要的，但有的地方征收时，直接让基层工作人员挨家挨户的谈判，并不公布相关的征收文件，此时要想完整的获取征收补偿政策，申请信息公开就成了被征收人必不可少的武器。案情介绍：黑龙江哈尔滨的张先生在村里的宅基地最近就遇上了征收，张先生向当地政府申请公开征收公告、补偿方案等文件，等了十多天，却收到了一份征地拆迁办公室的答复，称接到人民政府的信息公开转交件，对申请人申请
以案说法：流拍并非执行的终点 —网络司法拍卖流拍后拍卖财产的处置方式探讨 阅读提示：根据法律规定，当借款合同到期债务人无法清偿债务时，抵押权人可以先与抵押人协商以抵押物处置所得价款受偿，协商不成的，再通过诉讼或仲裁确认债权后向法院申请强制执行来处置抵押物并优先受偿，处置的方式可以是司法拍卖、变卖或以物抵债等。 前言：在办理执行案件过程中，我们常常会遇到这种情况：当抵押物是在建工程、房屋、
以案说法：会议纪要可以诉吗？在征收过程中，一些行政机关在诉讼过程中都会把会议纪要作为证据予以证明行政行为的合法性，但会议纪要是对会议情况和特定事项的记载与传达，不能作为行政机关的行政行为的法律依据。此时，有些被征收人会问，那我可以去法院起诉会议纪要吗？对此，最高人民法院作出的（2021）最高法行申2404号《行政裁定书》予以了回答，其认定：会议纪要作为行政机关通过会议方式就特定事项形成的内部意见或
律师观点分析
某村有200多户居民，已经划入了城市规划区范围之内，拆迁公告在3月份张贴，但是公示单上的时间是2月份。征收公告中提到给予原地安置，但是现在不给原地安置，房屋补偿，货币补偿价格也是不合理的。
律师观点分析一、案情简介：本案委托人为B公司，原告A于2005年5月入职B公司处，从事运送铝棒工工种。B公司自2016年下半年开始，因经营不善，业务量开始缩减并拖欠员工工资，经当地劳动监察大队介入处理，B公司仅支付了2017年7月前的工资。直至2018年2月，B公司开始全面停工停产。2018年4月，B公司停止为A缴纳社会保险费。后A申请劳动仲裁要求确认双方自2005年5月至2019年8月9日存在劳
基本案情：2014年某县主管部门与某投资公司签订了某片区项目的投资框架协议。该协议的类型是行政机关与社会资本合作的行政协议，属于一个投资协议。约定的片区项目总投资50亿元，用地总面积是1000亩。项目的定位是集酒店、居住、旅游为一体的现代化高端生态综合体项目，之后双方又签订了补偿协议。
律师观点分析以案说法：执行和解协议中被执行人无权另行起诉有效或者履行和解协议案情简介 2009年7月，王某诉白某民间借贷纠纷案经云南省高级人民法院审理终结，由云南省普洱市中级人民法院执行，2011年王某诉白某的和合伙纠纷案经云南省高级人民法院作出终审判决，由云南省普洱市中级人民法院执行，在执行中，由普洱市中级人民法院将两案合并一案执行。 在过程中，因被执行人白某转移财产，导致执行困难重重
【导读】在我们现实生活中，常常会有花钱找人办理入学，花钱找人办理退休手续，花钱找人办理公租房，花钱给服役人员办理减刑等等。今天我就以本律师承办的一起案件说起，究竟花钱托人找关系办事，事没办成，钱能不能要回来？ 【案件概述】原告为了办理某某内勤，经朋友介绍，委托被告办理此事。被告承诺，若原告向被告支付人民币xxxxxx元费用，就可为原告办理某某内勤，办理周期为21个工作日，截止日期为xxxx年x月x
案情：2013年6月，孙某注册成立某农民专业合作社，经营范围为销售本社成员种植的农作物。该合作社成立后，孙某以提成为条件发展赵某、张某等10余名当地村民为代办员，通过赵某、张某等人向村民宣传惠农信息，承诺“年分红率4.5%”“入社自愿、退社自由、随支随取”。个别代办员也将积蓄存入该合作社“入股”。对于“入股”的资金，孙某除支付提成及到期“分红”外，将大部分资金用于个人挥霍。截至案发，该合
01前言车祸猛于虎。几天前，《乡村爱情》中的“谢大脚”扮演者于月仙因车祸逝世，全网感叹世事无常，珍惜当下。但当不幸真的来临时，我们依旧需要无条件接受，敢于直面惨淡的人生。作为专业交通事故律师，我们接触太多这样的不幸的案例，只能从专业的角度，给那些正在遭遇同样不幸的人一些聊以慰藉的东西。 最近我们团队新办案例中，其中一个案例中的当事人作为事故受害人伤情十分严重，住院治疗时间长，恢复情况不好，加之受害
汪庆丰律师讲解：强拆中的物品损失应当怎么赔？涉及到的法律是《行政诉讼法》第38条第二款，在行政赔偿补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据，因为被告的原因导致原告无法举证的，由被告承担举证责任。
近年来，我国房地产市场迅速发展，面对房价持续上涨的利益诱惑，总有些开发商动歪心眼，因此造成的违约现象也日益增多。最近，家住青岛市黄岛区的李某就遇到一件烦心事，自己购买的房屋竟被“一房两卖”，遇到这种情况，李某该如何维护自身的合法权益呢？ 案件回顾： 2019年1月，李某与某置业公司签订认购协议及商品房买卖合同（预售）。双方约定，李某于2019年1月31日前一次性交清房款480万元，某置业公司于20
案情简介温涛与赵欣于1986年登记结婚，并生育独生女儿温暖，后两人因年轻气盛，经常为琐事发生争吵，最终两人于1995年协议离婚，女儿温暖跟随母亲生活。几年后，温涛与马佳相爱，并步入婚姻的殿堂。婚后两人创造了一些财富，但却未生育子女。2019年，温涛重病住院，在此期间，马佳虽身体患病却一直近身照顾丈夫，时间长达一年，并为温涛购买墓穴，支出了13530元。2020年5月，温涛因病医治无效病故。温涛过世
《案情简介》 张某与赵某于2008 年5月10日登记结婚。2013 年夏天张某隐瞒其真实姓名、婚姻状况与姚某相处恋爱，后恋情曝光。2018年4月2日，张某与姚某签订两份承诺书，承诺书载明张某与姚某因感情纠纷经双方友好协商后，一致同意张某赔偿姚某25万元，姚某收到张某的25万元后，双方不再有任何感情瓜葛等，自签约日起，张某与姚某发生任何意外都与对方无关，25万元为双方最终达成的协议金额，不得以
前言：在互联网应用常态化下，随着科技的发展，人脸识别技术被广泛的应用，已经普及于人们的日常生活。很多小区的物业为节约成本，采用了该技术作为进出小区的验证方式，虽然方便了出行，但是矛盾也随之而来。【案情介绍】张某系某大厦业主，2021年6月底，物业公司在电梯内张贴重要通知，告示业主小区门禁系统已改为人脸识别，限期要求业主自行带好身份证、户口簿、房产证等材料至物业办理人脸和身份信息录入，否则将无法出入
