如有法律问题，可致电律师。
索赔案例
ZY公司因某住宅项目建设工程于2006年6月与YX公司洽谈总承包事宜，YX公司向ZY公司提交《施工承诺书》承诺：可垫资施工至地上8层结构完工，并给予结算款3%比例的让利。
YX公司根据前述承诺制作并向ZY公司提交了《预算书》，后ZY公司针对项目在该市的招标平台进行招标,YX公司参与投标并中标，双方基于招、投标结果签订《建设工程施工合同》（以下简称《备案合同》），约定工程工期为719天，并在当地招标投标管理办公室备案。
后续，YX公司与ZY公司按标前洽谈结果及《预算书》文件，另行签订《建设工程施工合同》（以下简称《未备案合同》），《未备案合同》价款为56,050,548元，合同采用固定总价形式，约定工期为405天，该合同进一步明确，双方的实际权利义务以《未备案合同》为准，双方此前签订的《备案合同》不再执行。
涉案工程提前竣工，但因承、发包双方就工程结算无法达成一致，承包人YX公司在当地仲裁委提请仲裁，主张按《备案合同》进行工程结算，除要求按《备案合同》约定的原则及招、投标阶段提交的投标预算书确定涉案工程价款外，承包人还提出了要求发包人支付赶工费及要求发包人赔偿分包利润损失、进行钢筋价差调整等请求u据此，发包人抗辩称，承、发包双方实际履行《未备案合同》，《未备案合同》应作为确定承、发包双方权利及义务的依据，发包人无权按《备案合同》约定主张工程结算价款。
其中，关于赶工费问题，承包人提出由于《备案合同》约定的工期为719天，而承包人的实际施工工期为399天，属提前完工，故要求根据《关于执行1998年〈北京市建筑安装工程工期定额〉的补充规定》计取赶工费。
发包人抗辩称，涉案工程《备案合同》及《未备案合同》均约定了提前竣工奖励，且承包人在结算款中已经主张提前竣工奖励，在此前提下，承包人无权重复主张赶工费。
后涉案工程经仲裁庭确定进入造价鉴定程序。鉴定单位就赶工费问题在鉴定报告中阐述：提前竣工奖与赶工措施费是两个不同的概念，提前竣工奖励是指建设方对施工方提前竣工给予的奖励，这笔费用是奖励给每位参与施工的建设者的、3而赶工措施费是指施工方为达到提前竣工的目的需要采取相应措施而发生的费用，如增加设备、增加周转材料、增加施工及管理人员、延长工作时间等发生的一切措施费用。
被申请人在合同中约定如提前竣工将支付申请人90万元提前竣工奖励，这说明申请人的完工日期达到了被申请人的要求并确实赶工了。
应按照《关于执行1998年〈北京市建筑安装工程工期定额〉的补充规定》文件精神给予申请人补偿，即赶工措施费1,291，474元；
关于赶工费问题，仲裁庭最终确认，由于“赶工”事实未经承、发包双方的共同确认，且《备案合同》与《未备案合同》第14.3款均约定：施工中发包人如需提前竣工，双方应协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。
提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容a根据约定，“赶工”需要基于被申请人ZY公司的要求及申请人YX公司的允诺，并要双方签订“赶工协议”，对赶工的工期、赶工措施和赶工费用等进行约定。
在本案审理过程中，申请人未能提出被申请人要求“赶工”的证据，双方也未就“赶工”事宜签订协议。仲裁庭还注意到，根据《备案合同》约定的工期为719天，根据《未备案合同》约定的工期为405天，申请人实际施工工期为399天。
鉴于承、发包双方在施工过程中履行的是《未备案合同》，在工程竣工后申请人也是依据《未备案合同》报送的结算资料，故仲裁庭认为，申请人是依据《未备案合同》约定的工期进行施工，因此认为没有发生赶工的事实，也未签订“赶工协议”。
综上所述，仲裁庭认为不应接受鉴定结论中有关“赶工费”的意见，对鉴定结论中的赶工费金额予以扣减。
律师点评
在前述案例中申请人YX公司未能获得赶工费用的主要原因在于未能及时申明其抢工费用主张，未与被申请人ZY公司就抢工事项签订明确、具体的法律文件。
笔者建议，在发包人抢工指令下达后，承包人应当至少做到以下几点，以维护己方的合法权益：
第一，对于不合理的或可能影响工程质量的抢工指令应明确拒绝。在承包人接到发包人的抢工指令后，首先应当衡量发包人的指令是否合理、有无可行性，在进行抢工的前提下会否对工程的施工质量造成不利影响。
如果承包人认为发包人要求抢工、要求提前竣工的指示不合理、无法执行的，则应本着负责任的态度明确将异议反馈给发包人及监理单位，回复最好是以书面的方式进行并对抢工可能造成的不利影响及不合理之处予以阐明。
《2013版合同》第7.9.1项就表述:承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。
任何情况下，发包人不得压缩合理工期。可见，发包人有权要求的抢工至少要在合理工期的范围内。另外，承包人必须注意到，作为有经验的承包单位，其对于工程质量是负有主要责任的，假设承包人迫于发包人的压力而接受了不合理的抢工指令。
如果最终造成施工质量缺陷的，承包人应当承担主要责任，并不能因为抢工指令系发包人意愿而获得免责。因此，为避免工程出现质量问题后承担严重的不利后果,承包人应当在发包人提出不合理的抢工指令时即明确拒绝。
第二，如果承包人接受发包人抢工指令的，应要求发包人以书面方式下达抢工指令以便保留作为后期增加价款的依据。
第三，承包人应与发包人提前协商确定抢工方案。《2013版合同》第7.9,1项中对进行抢工有这样的约定：发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书,提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。
发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工逬度计划，由此增加的费用由发包人承担。
可见，比较科学且有利于减少后续争议的方式是由发包人和承包人在抢工开始前制定详细的抢工方案。这一方面将使抢工的开展有据可循；
另一方面事先对于可能发生的费用进行测算也有助于发包人确认抢工的必要性，尽可能避免发包人在发布抢工指令时因缺乏经验而未能预见可能产生的费用。
另外，在抢工前明确可能增加的合同价格也将大大增加承包人后期索赔的成功率。
第四，周详计算抢工所额外增加的费用并据以向发包人主张。一般来说，赶工可能会从如下几个方面造成承包人成本的上升:
(1)由于赶工一般需要增加劳动力并增加班组，调集临时的劳动力或夜间劳动力通常要支付比计划内的日间劳动力更为高昂的费用。
相对应地，在施工人员增加时，施工管理人员也有增员及加班的情形。因此，人工成本通常占赶工成本的较大比例；
（2）赶工时由于多道工序的交叉进行,工程作业面通常会更为拥挤，为保障施工的安全幵展就需要承包人支出更多的安全防护费用；
（3）赶工时由于作业面的铺幵，施工机械的数量也会增加，这同样会导致承包人的额外费用支出；?
（4）在赶工的情况下由于工人的劳动强度大，将可能导致技术水平的下降，因而也会造成更高的材料耗损。
因此，承包人如果想要向发包人提出抢工索赔的，应至少从以上几个方面详细梳理费用支出的凭据并组织索赔材料。争取令己方的索赔做到资料翔实，依据充分。
司法实践中，挂靠方借用被挂靠方资质承揽工程，并作为实际施工人进行了工程施工。在发包人未按照施工合同约定支付工程款时，挂靠方是否有权直接向发包人主张权利问题。笔者检索最高院相关案例发现，对该问题不能径行作出肯定或否定的回答，而应该区分不同情形加以认定。在挂靠人无证据证明与发包人存在事实上的建设工程施工合同关系，挂靠方无权突破合同相对性原则直接向与其无合同关系的发包人主张权利；发包人知道挂靠人挂靠施工
一、建设工程特大暴雨怎么索赔1、特大暴雨是属于不可抗力的自然因素，因特大暴雨造成工程无法施工的，无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条 【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的
建设工程转包与违法分包的相关规定《建设部关于进一步加强工程招标投标管理的规定》(二十)按照《建筑法》第二十八条的规定，凡承包单位在承接工程后，对该工程不派出项目管理班子，不进行质量、安全、进度等管理，不依照合同约定履行承包义务，无论是将承包的工程全部转包给他人，还是以分包的名义将工程肢解后分别转包给他人的，均属违法的转包行为。按照《建筑法》第二十九条的规定，合法分包应具备四个条件：(1)可以将承包
建设工程在正式施工前有一个必经的程序叫做“设计程序”。房地产开发项目的设计一般都由开发商委托具有资质的设计单位对开发项目的方案、施工图等图纸资料进行设计。业主(开发商)与设计单位为确立彼此的权利义务，一般都要签订一份《建设工程设计合同》，通常情况下，双方选用的合同文本都是由建设部和国家工商行政管理局联合制定的示范文本——《建设工程设计合同》(一)[民用建设工程设计合同](GF—2000--0209
济南建设工程律师谈建设工程合伙承包工程款纠纷案例济南建设工程律师谈建设工程合伙承包工程款纠纷案例。济南建设工程款纠纷律师解答建设工程纠纷律师咨询，济南建设工程款纠纷律师代理建设工程分包工程款纠纷诉讼业务，案情简介济南建设工程律师谈建设工程合伙承包工程款纠纷案例--2012年7月份，原告和被告合伙承包的南水北调东毛行段工程，2012年完工结算时，被告及其他两名合伙人瞒着原告进行结算，工程款被被告及李
建设工程管理与实务建设工程管理工作的核心任务是，工程的建设和实用增值。1、建设工程管理涉及工程决策期、实施期、使用期，而决策期主要是项目资金、任务的定义及明确目标，实施期和使用期对于工程成本、进度、质量、安全、信息协调沟通等形成过程起到了至关重要的作用，所以着重后两个时期的控制，有利于工程达到目标。2、增值与剩余价值有点类似，剩余价值是是劳动者实现的，在资本社会里，就是资本家通过资本的运作，剥削劳
2020年12月9日，住房和城乡建设部与市场监管总局联合印发了《关于印发建设项目工程总承包合同（示范文本）的通知》（建市〔2020〕96号），该示范文本是住房和城乡建设部与市场监管总局在2011版《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）的基础上，依据当前国家推行工程总承包项目的总体规划、参考FIDIC合同中通行的国际惯例，并考虑了当下国内工程总承包项目的实践经验修订而
从2000年以来，我国的建筑行业不断演变，市场越来越大，机会越来越多，利润也越来丰厚，随之而来的就是进入建筑行业的公司、企业及人员也跳跃式的增加，由于建筑资质问题、能力水平问题、法律认知问题等原因，导致不合格或者不能通过验收的建筑工程越来越多，大量纠纷由此而产生，下面以案例形式来谈谈建设工程质量不合格，施工方是否有权要求支付工程价款的问题。法律依据：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适
工程竣工结算与工期索赔两者有着密切的关系，在进行工程竣工结算时应该考虑工期延误和索赔(包括发包方的反索赔)问题;同时，工期索赔也必然要在发承包方进行工程竣工结算时提出并一并解决。因为，当发包方对承包方报送的竣工结算报告经审核得出双方均认可的结算结论意见后(体现的载体方式很多，或称之为工程结算单(表)，或称之为工程结算审定单(表)，等等)，该结算意见将作为双方进行工程价款最终清洁的依据，工程竣工结算
如有法律问题，可致电律师。1、建设工程未经过竣工验收，但已经交付使用，发包人主张涉案工程未经竣工验收，无须支付剩余工程款于法无据，法院不应支持。最高人民法院认为，中盛公司已于2012年8月10日将涉案工程全部交付亚楠公司，且相关住户也已入住。亚楠公司按照双方约定，已向中盛公司支付工程款超过80%。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：当事人对建设工程实际
一、工程竣工验收合格不能对抗明显质量问题 公报案例：江苏南通二建集团有限公司与吴江恒森房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案 裁判摘要： (1)承包人交付的建设工程应符合合同约定的交付条件及相关工程验收标准。工程实际存在明显的质量问题，承包人以工程竣工验收合格证明等主张工程质量合格的，人民法院不予支持。 (2)在双方当事人已失去合作信任的情况下，为解决双方矛盾，人民法院可以判决由发包人自行委托
案件一信息案件名称：郑州市公路工程公司、王立智建设工程施工合同纠纷二审案案号：（2018）豫民终1024号审理法院：河南省高级人民法院【裁判要旨】在认定承包人与实际施工人是否存在借用资质的关系上，主要从承包人是否向实际施工人收取费用，工程管理的人事权、劳动指挥权、寻找工程施工队伍进行劳务分包、项目部内部各种形式承包自主权、经济分配权，各项债权债务承担情况，工程款项支付是否存在代收款等方面认定。案情
摘要：诉讼有风险。作为原告方，起诉是有风险的，要在诉前就要算好账，考虑到己方是否有违约行为，比如工期、工程质量、工程总价款及工程款是否超付的问题，提前对案件结果进行预判，才能“知己知彼，百战不殆”。案情2003年4月30日，莫某某与甲公司订立《XX商贸广场工程合作协议书》，莫某某以甲公司的名义与建设单位签订广场工程施工合同，莫某某向甲公司缴纳工程造价的1.5%的费用作为工程管理费。2003年5月1
工程索赔与控制律师解答：一、工程索赔与控制(一)工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。在实际工作中，"索赔"是双向的，建设单位和施工单位都可能提出索赔要求，但建设单位索赔数量较小，而且处理方便。可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对施工单位的索赔;而施工单位对建设单位的索赔则比较困难一些。通常情况下，索赔是
在去进行建筑工程合同处理的时候，签订的合同是需要对相关内容进行了解并明确相关的违约情况，那么建设工程合同通用条款与专用条款冲突时怎么办？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设工程合同通用条款与专用条款冲突时怎么办 一般来说专用条款具有优先性,即通用条款与专用条款不一致时,按专用条款处理。按照合同的解释顺序，一般为：
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。接下来，关于建设工程施工合同与承揽合同的区别的详细内容，就由小编为您做更进一步的解答吧！ 一、建设工程施工合同与承揽合同的区别 １、合同标的物的区别。建设工程施工合同完成的工作构成不动产，即合同标的物是不动产物，包括民法意义上的完全不动产
一、新旧合同条文对照GF-2013-0201 GF-1999-0201 第二部分 通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1合同 …… 1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规
交通事故受害方如何与对方索赔
出车祸后如何与肇事者索赔机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。超过责任限额的部分，按照下列方式承担赔偿责任：(一)机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担责任;双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车一方承担责任;但是，有证据证明非机动车驾驶人、行人违反道路交通安
固定单价合同是指双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同中，承包商承担价格的风险，发包方承担量的风险。承
