工程未经验收投入使用，是否能以质量问题拒付工程款

很多时候，发包人出于某种原因，在工程还未验收的时候就将工程投入使用，在投入使用后发包人又提出工程存在质量问题，拒绝支付工程款。这种情形下，发包人是否能以工程存在质量问题为由拒付工程款?下面，请看今天我们带来的案例：2017年3月份，某建筑公司与某旅游公司签订了一份施工合同，约定建筑公司对旅游公司的办公用房进行装修。几个月后，装修工程如期交付，经核算，工程总价为72万元。按照双方约定，旅游公司先支付

建设工程未经验收投入使用一、建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，承发包双方在法定的责任范围内承担相应的民事责任。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承发包双方应承担什么样的民事法律责任 既有法律法规的规定过于泛泛，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》明确了这个问题，即建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任，发包人就擅自使用部

你好，《建设工程质量管理条例》规定的责任义务很明确，处罚也是对建设单位，由此可见主要由建设单位承担不验收即投入使用的责任。第十六条第2款：建设工程经验收合格的，方可交付使用。【释义】本条是对工程竣工后建设单位组织验收，竣工验收应具备的条件，以及验收合格后方可使用的规定。　　工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重

《中华人民共和国建筑法》第八十条规定：“在建筑物的合理使用寿命内，因建筑工程质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿。”据此，工程验收合格不等于工程真正合格，因施工人的原因发生质量事故的，其依法仍应承担民事责任。任何法律、法规均没有工程一经验收合格，施工人对之后出现的任何质量问题均可免责的规定。

1-破坏军婚，是指明知是现役军人的配偶而与之结婚或者同居的行为。2-破坏军婚罪，是仅存在于中华人民共和国的一种通奸罪，主要是对非军人和军人配偶间发生的外遇进行判刑，但是如果是两个军人之间的奸情，在他们配偶都不是军人的情况下，则不构成破坏军婚罪。3-破坏军婚罪（刑法第259条第1款），是指明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的行为。刑法规定：明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的，处三年以下有期

未竣工验收擅自投入使用处罚依据是《建筑法》。根据法律规定，建设工程未组织竣工验收，擅自交付使用的，责令建设单位改正，并处罚款，如果造成损失的，建设单位还应当承担赔偿责任。建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。具体如下：（1）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（2）验收不合格，擅自交付使用的；（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一），第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十四条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体

未经“书面催缴”，是否能直接起诉欠物业费的业主？ 物业服务企业起诉业主缴纳物业费前是否需要先书面催缴才能起诉?本案给出明确规定，即物业服务企业起诉前应当先经书面催缴程序才能起诉。案情原告：物业管理有限公司。被告：李某昌、李某红原告物业管理有限公司诉称:凯源小区至今未成立业主委员会，凯源小区的物业服务企业由开发商福建省平潭县凯源房地产有限公司漳平分公司选聘。 由于凯源小区的前物业

张静律师解答：可以。一直未办理厂房竣工验收手续，属于行政处罚法规定的“违法行为有连续或者继续状态”的情形，随时发现可随时再处罚，不违反行政处罚法关于行政处罚二年追溯期限的规定。判决书节选：本院认为，根据《建设项目环境保护管理条例》第二十条、第二十三条、第二十八条规定，建设单位在建设项目竣工后，应当向环境保护行政主管部门申请对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，经验收合格后方可将建设项目正式投入生产

说自首一定会减轻处罚，就太过于绝对了，只能说减轻处罚的的可能性会很大。《刑法》对自首的处罚原则：第六十七条自首犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚

代驾司机开车出事故的，如属于形成雇佣关系的代驾，则对于代驾事故造成的损害应当由代驾司机承担赔偿责任，如属于无偿代驾的，则应当由车主自行承担赔偿责任，但可以向有重大过错的代驾人追偿。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条 用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。 劳务派遣期间，被派遣的工作人

可以通过协商、调解、仲裁和诉讼处理买卖纠纷。能够通过协商解决的最好协商解决，其次是调解，不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁或起诉。

根据相关规定，承包人应履行下列主要义务：（1）做好施工前的准备工作，按期开工、确保工程质量，施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业；（2）接受发包人的必要监督；（3）承包人应当按照约定的期限完成工程建设；（4）对建设的工程负瑕疵担保责任

个人起诉物业可以携带个人身份证原件及复印件、物业营业执照复印件、物业服务合同、起诉状向房产所在地人民法院申请立案，法院审查符合起诉条件的发放受理案件通知书，通知受理案件，通知物业应诉，安排开庭审理。法律依据：《民事诉讼法》第一百二十三条 起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。 第一百二十九条 人民法院对决定受

需要支付双倍工资。双倍工资计算自用工的第二个月到补签合同止，劳动者最多可以主张11个月的双倍工资。根据《劳动合同法实施条例》第六条　用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并与劳动者补订书面劳动合同；劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，并依照劳动合同法第四十七条的规定

被公司辞退的，且缴纳失业保险费满一年的失业人员可以领取失业保险金。 根据《社会保险法》第四十五条规定，失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金： （一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的； （二）非因本人意愿中断就业的； （三）已经进行失业登记，并有求职要求的。 第五十条第三款规定，失业人员凭失业登记证明和个人身份证明，到社会保险经办机构办理领取失业保险金的手续。失业保险

你好，该变住宅使用性质的一般要经批准才可。建议你咨询规划局具体。如需法律帮助，欢迎到我所找莫凡律师面谈。莫凡律师:13553900498.广东明典律师事务所：新城北江二路怡景湾大厦302.

最好通过与对方协商解决，其次如果协商不成，可以通过向消费者协会反映问题的方式来进行投诉或者向主管该微点的部门进行投诉，再次，如果以上问题解决不了，可以通过诉讼途径来解决问题。法律依据：《中华人民共和国消费者权益保护法》 第二十四条 经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之

1.可以补交，但没有必要补交。新农合是农村居民生病住院报销的一项医疗保障，这医疗保险不同于职工医疗保险的是，要每年都缴的，当年缴纳当年可以报销。当年没有缴纳就不可以申请报销。断交的影响是：中断缴费年度发生的医疗费用不再予以报销。2.各地具体政策不一样，以菏泽市为例，菏泽市人社局、市财政局于2015年联合下发《转发关于做好2016年度居民基本医疗保险个人缴费有关工作的通知的通知》，文件规定自2016

您好！10天仍在上诉期限内，在该期限内一审判决尚未生效。音频未经质证属于违反程序，可以据此提起上诉。《民事诉讼》第一百六十四条：“当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。”第一百七十条：“第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判