与开发商签订《商品房预售合同》，小区公共停车场却未如期交付，小区业主在难以停车的情况下将开发商起诉至法院。近日，房山法院审结了一起商品房预售合同纠纷，经审理认为小区停车场未按时开放，开发商存在未全面适当履行合同义务，应属违约，应给付业主违约金4000余元。
案情回顾
2017年12月，王某夫妇与被告开发商签订《商品房预售合同》，约定购买房山某小区的房屋，开发商交付房屋应符合合同约定。
房屋于约定时间交付给业主，但车位未按时交付。王某夫妇认为，开发商虽然按照约定时间于2019年底交付了房屋，但小区实行人车分流，地上不让进出车辆，地下车库一层于2020年6月开放后，业主也只能购买车位。
业主不同意购买车位，要求租赁后，地下车库一层于2020年12月底才可以办理地下车位租赁。因此，小区停车场的交付时间应为2020年12月底，房屋的交付时间也应为2020年12月底。
故，请求法院判令被告开发商支付逾期交付房屋的违约金4000余元。
开发商辩称，不同意王某夫妇的诉讼请求。小区地上、地下均有停车场，且公共停车场已按期达到使用条件，开发商不存在延期交房，不应给付违约金。
因此，请求法院驳回王某夫妇的诉讼请求。
法院经审理查明，王某夫妇与被告开发商签订的《商品房预售合同》约定，开发商于2019年12月底交付房屋，交付房屋时公共绿地、非市政道路、燃气、供电设施、公共停车场等应符合使用条件。
如果在约定期限内未达到条件，双方同意继续履行合同，开发商在60日内整改完毕，若逾期未完成整改，开发商自第61日起至实际整改完毕之日止，按照买受人已付房款（150余万元）的万分之零点一每日向王某夫妇支付违约金。
2019年12月，开发商将房屋交付给王某夫妇。
关于小区停车位，经勘验查实涉案小区实行人车分流，地上没有停车位；地下有车库，地下一层为产权车位，地下二层为人防车位，直至勘验时地下二层人防车位尚未启用。
法院认为
王某夫妇与被告开发商在自愿基础上签订的预售合同是双方真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。
双方均应按照合同约定和法律规定，全面适当地行使权利、履行义务。综合双方的举证和现场勘验情况，法院认定开发商在公共停车场方面存在延期情形（延期日期为王某夫妇主张的日期），且在60日的整改期内亦未能完成整改，故应按照合同约定向王某夫妇承担违约责任。
法院根据法律规定和双方合同约定，结合合同履行情况、当事人过错程度、王某夫妇因该违约行为而遭受损失的情况等因素，确定开发商应当支付违约金的数额。
最终，法院判决被告开发商向王某夫妇支付违约金4000余元。
法官讲法
民法典规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
购房者购买房屋的目的是为居住使用，因此开发商应当全面履行交付义务，不仅需要交付没有瑕疵的房屋，同时也应交付符合约定的绿化、道路、生活环境以及完备的共有设施设备。
而小区停车场作为业主居住使用房屋的配套附属设施，开发商有义务在交付房屋时一并交付并开放。作者：曾慧 肖金良 发布时间：2022-04北京法院网
房贷没还清时，不可以加女方名字。男方需还清贷款并注销抵押后，才能将女方名字加上。根据法律规定，双方需带身份证明、房权证、户口本、结婚证、过户确权审批表等材料到房管部门申请添加名字。法律依据：《中华人民共和国民法典》第二百零九条 不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。 依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。 第二百一十条 不动
是可以退的。纳税人已按预售面积、预售房款缴纳契税，但办理房产证时，发现实测面积与预售面积有误差，导致房款发生变化，致使纳税人多缴税款的，可以申请退税。 法律依据： 《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条 纳税人超过应纳税额缴纳的税款，税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即退还;
法律分析：辞职后党费一直没交，一般都会被认为是自行脱党，但如果原单位党组织还认可当事人的党组织关系，可以尽快去补交，需在党组织关系所在单位补交。根据相关规定党员如果没有正当理由，连续六个月不参加党的组织生活或不交纳党费或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。法律依据：《中国共产党章程》第九条 党员有退党的自由。党员要求退党，应当经支部大会讨论后宣布除名，并报上级党组织备案。 党员缺乏革命意志，不
您好，依据双方之间协议约定办理
公积金是可以进行异地转移后进行贷款的。公积金转移需要由单位到住房公积金中心办理变更登记，办好变更登记后再到住房公积金管理中心办理审核文件，然后拿审核文件到受委托银行办理公积金账户转移手续。 法律依据： 《住房公积金管理条例》第十四条 新设立的单位应当自设立之日起30日内到住房公积金管理中心办理住房公积金缴存登记，并自登记之日起20日内持住房公积金管理中心的审核文件，到受委托银行为本单位职工办理住
看符合投标条件吗？不符合的，中标作废另行评标
一、全款买房后不可以办公积金贷款，二、住房公积金提取流程：1.职工凭提取证明文件,向所在单位提出提取住房公积金的申请,所在单位核实后,出具《提取通知书》一式二份。集中封存户职工到分中心或管理部申请开具《提取申请书》。2.职工凭《提取申请书》及其他提取申请资料,到单位缴存住房公积金的分中心或管理部申请提取住房公积金,分中心或管理部出具《提取通知书》,由职工签字确认提取金额。3.职工当日持分中心或管理
（一）退休人员死亡后，其直系亲属不按规定期限报备，冒领养老金；（二）遗属人员死亡后，其直系亲属不按规定期限报备，冒领遗属抚恤金；（三）冒用他人档案材料或伪造人事档案材料参保退休骗取养老金；（四）退休人员被判刑、失踪，直系亲属不按规定期限报备，冒领养老金；（五）伪造死亡证明、虚构死亡时间，骗取养老金及丧葬费；（六）虚构劳动关系，伪造参保资料办理参保补费手续骗取养老金；（七）其他通过欺诈、伪造证明材料
答案是肯定的。 《民法典》第734条，租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。 第730条，当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁；当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。 合同为有期限的民事法律关系，租赁合同中当事人往往约定租赁期限，合同于租
如今房价颇高，以银行按揭方式购买房屋的购房者越来越多。实务中，在按揭银行办理房屋的抵押登记之前，开发商往往对购房者的按揭贷款对银行承担阶段性担保责任。一旦购房者不能按照其与按揭银行的借款合同约定按时足额的偿还贷款，开发商就不得不依照协议约定承担相应的保证责任，偿还购房者欠付的贷款。那么，开发商承担相应保证责任后，可以采取何种措施维护自身权益呢？第一种情况：案涉房屋买卖合同中未约定此种情形下开发商享
已判决利息的不能再要求支付迟延履行期间的利息
也没有这个说法，如果单位或者你集体户口的挂靠地可以继续挂靠，你可以不迁移户口。
案情简介： 李某与某公司于2013年5月4日签订了一份3年期的劳动合同，劳动合同中约定李某的工作岗位为普通员工。李某入职后不久被晋升为店长，但李某的工作岗位变动后，双方未对原劳动合同进行变更。2016年5月3日，双方劳动合同到期终止。劳动合同到期前，公司以李某所担任店长的门店多次在管理达标验收中未达标为由，将李某调岗为普通员工，并要求与李某按普通员工岗位续签劳动合同。李某不服公司的调
1、公积金是可以每月还房贷的。2、公积金冲还房贷的一种方式就是逐月还款法。逐月还款法指的是每个月直接从委托人公积金账户中提取金额用于归还当月贷款本息的办法。如果提取的公积金金额不足，那么委托人应该及时补足其还款金额。逐月还款法不仅能够冲公积金的贷款本息，而且还能够冲商业性的贷款本息。3、逐月还款法可以利用每月缴存的公积金来还款，但在整个还贷期间，还款计划是不变的，所需偿还的利息也没有减少，所以比较
【案情简介】 2007年，矿业公司与投资公司签订《股权转让协议》，约定“矿业公司将探矿权的70%股权向投资公司永久性扩股转让”，同时双方当事人对煤矿的合作投资比例、收益、风险及合作期间对涉案项目经营管理权力的分配等作了约定。2011年，矿业公司起诉，认为协议违反国家关于探矿权转让的禁止性规定，请求法院“依法确认无效并予以解除” 【法院认为】 1、《股权转让协议》内容表明，本案当事人对其间
裁判要旨根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十二条规定：“当事人一方向人民法院提交起诉状或者口头起诉的，诉讼时效从提交起诉状或者口头起诉之日起中断。”据此，诉讼时效应从人民法院收到原告递交的起诉状的时间引起中断，即使原告的起诉最终因其未按期缴纳诉讼费而按自动撤诉处理，但仍能引起诉讼时效中断。裁判理由最高人民法院认为，案涉借款并未超过诉讼时效期间。首先，祁文宏在本案一
就是在签订房屋买卖过程中可以约定，要求上家在一定的期限内，将房屋中所有的户口全部迁移出去，而且户口迁移应该跟交易进程相关联，这样的话对上家会形成制约，会促使上家及时将户口迁移出去。首先要做到内容明确，做这样约定：“甲方（卖方）承诺：自上述房地产权利转移之日起的若干日内，向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口迁出手续，将房屋内的户口迁出。如由于甲方原因导致该房屋原有户口未能在规定期限内迁出的，甲方愿
对于发生交通事故后，当事人未在现场报警，怎么办这个问题，解答如下：依据《道路交通事故处理程序规定》第12条的规定，当事人未在道路交通事故现场报警，事后请求公安机关交通管理部门处理的；公安机关交通管理部门应当记录报警方式、报警时间、报警人姓名、联系方式，电话报警的，还应当记录以下内容：（1）报警电话；（2）发生道路交通事故时间、地点；（3）人员伤亡情况；（4）车辆类型、车辆牌号，是否载有危险物品、危
1、买房后房屋被查封购房者可以向负责执行的人民法院提出书面异议，要求进行房屋确权。2、人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的，购房者可以向上一级人民法院申请执行。
依据我国相关法律的规定，劳动者如果未提前30天通知用人单位解除劳动合同，未批准的情况下是不能直接走人的，如提前三十天通知，公司未批准的，也可以离职的。《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。第五十条用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办
