1、法律法规变化引起的合同价格调整
(1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
(2)因承包人原因导致工期延误的,按上述规定的调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。
(3)如果承发包双方在商议有关合同价格和工期调整时无法达成一致时,按照2013版施工合同条件条文,可以在合同中约定由总监理工程师承担商定与确定的组织和实施责任。
2、项目特征不符引起的合同价格调整
(1)发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述,应被认为是准确的和全面的,并且与实际施工要求相符合。
(2)承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同,若在合同履行期间出现设计图纸与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起项目的工程造价增减变化,应按照实际施工的项目特征,按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,并调整合同价款。
3、工程量清单缺项引起的合同价格调整
(1)合同履行期间,由于招标工程量清单中缺项,新增分部分项工程量清单项目的,应按照规范中工程变更相关条款确定单价,并调整合同价款。
(2)新增分部分项工程量清单项目后,引起措施项目发生变化的,应按照规范中工程变更相关规定,在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项,承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后,按照规范相关规定调整合同价款。
4、工程量偏差引起的合同价格调整
(1)合同履行期间,当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差,且符合下述两条规定的,应调整合同价款。
(2)对于任一招标工程量清单项目,如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
(3)如果工程量出现超过15%的变化,且该变化引起相关措施项目相应发生变化时,按系数或单一总价方式计价的,工程量增加的措施项目费调增,工程量减少的措施项目费调减。
5、计日工数量变化引起的合同价格调整
采用计日工计价的任何一项变更工作,在该项变更的实施过程中,承包人应按合同约定提交报表和有关凭证送发包人复核。2013计价规范对计日工生效计价的原则做了以下规定:
任一计日工项目持续进行时,承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人,作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的,应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。
6、物价变化引起的合同价格调整
(1)确定合同履行期应予调整的价格规定。合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应根据合同约定的方法(如价格指数调整法或造价信息差额调整法)计算调整合同价款。
承包人采购材料和工程设备的,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;如没有约定,《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201提出:材料、工程设备单价变化超过5%,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。
(2)发生合同工程工期延误的,确定合同履行期应予调整的价格应按照下列规定:
A、因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者;
B、因承包人原因导致工期延误的,则计划进度日期后续工程的价格,采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
C、施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按其规定调整合同价款。
7、暂估价变化引起的合同价格调整
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,确定价格,并以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照工程变更价款的确定方法确定专业工程价款。并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。
并以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。
暂估材料或工程设备的单价确定后,在综合单价中只应取代原暂估单价,不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。
8、不可抗力引起的合同价格调整
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。
9、提前竣工(赶工补偿)引起的合同价格调整
(1)工程发包时,招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。
超过者,应在招标文件中明确表示增加赶工费用。
(2)工程实施过程中,发包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划。
发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。
(3)发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中,应与结算款一并支付。
赶工费用主要包括:①人工费的增加,例如新增加投入人工的报酬,不经济使用人工的补贴等;②材料费的增加;③机械费的增加。
10、暂列金额变化引起的合同价格调整
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定支付后,如有剩余,则暂列金额余额归发包人所有。
柴油机启动困难或不能启动有以下3种故障现象:(1)柴油机不能转动在启动时,出现柴油机不能转动的故障现象,应分两种情况进行分析判断。一是较长时间停放后第一次启动,柴油机不能转动。这种情况的出现多为蓄电池极柱接触不良,使启动线路未接通:蓄电池线路内部断路,线路不通;蓄电池存电量不足,不能带动启动机旋转;启动线路本身有断路之处;启动机磁力开关有故障;启动机齿轮未能与柴油机飞轮齿圈啮合等原因引起。此时可分
很喜欢《正义的成本》里面的一句话“你的房屋,我的房屋 ”,房屋为智识的化身,意指你的思维方式、我的思维方式;你的世界观、我的世界观;你的法学见解,我的法学见解。通俗到社会来讲即每个人对待事物对待人生的不同态度。延续以往的惯例,简单的探讨一些个人工作中比较有参考意义或者辩论焦点的问题。无论是从法条本身的意义解读还是从生活客观实际出发,我觉得作为法律人来讲都很有思考意义。一、案件为什么需要申请鉴定程序
一、钻孔过程中常见问题原因分析及处理1.1塌孔1.1.1塌孔的原因分析塌孔是一种最常见的事故,在钻孔过程中或在成孔后都有可能发生,究其原因如下。(1)泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部土层厚度不足,护筒底部出现漏水,造成泥浆水头高度不足,对孔壁压力小。(2)泥浆相对密度过小,水头对孔壁的压力较小。(3)在松软的砂层中进尺过快,泥浆护壁形成较慢,孔
显示POFF故障一般情况只有三种原因:(1)机器检测到的直流母线电压严重偏低。(2)缺相信号异常。(3)220V机器电压等级参数设错。【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)0对应关系为检测电
一、同居关系的认定及处理方法是什么同居关系的认定及处理方法(一)同居关系的涵义同居关系,有广义和狭义之分。本文仅讨论狭义的同居关系,是被赋予了特定含义的同居。它虽不完全具备合法婚姻的构成要件,但在某些方面与合法婚姻关系又有相似的特征,是指男女双方均无配偶,未经登记便以夫妻名义持续稳定地共同生活的那种情形。(二)同居关系具有下列法律特征,一是同居关系不是基于合法婚姻而产生的,它具有违法性;二是同居关
1、合同价款的调整。合同双方应根据合同通用条款及价款结算办法的有关规定;进行合同价款的调整。 2、合同价款应当调整的事项 (1)法律法规变化; (2)工程变更; (3)项目特征不符; (4)工程量清单缺项; (5)工程量偏差; (6)计日工; (7)物价变化; (8)暂估价; (9)不可抗力; (10)提前竣工(赶工补偿); (11)误期赔偿; (12)索赔; (13)现场签证; (14)暂列金
过湿土对“过湿土”目前尚无确切的定义。按现行公路路基土的分类,所说的过湿土大多属于高液限粘土。有的文献认为,过湿土一般是指稠度(wcyj、于某一允许值后,必须采取相应技术措施加以处理方可压实到规定压实度的土。研究表明:粘性土按稠度(WC(WL9痢石步M276知1.16JU.TEis.竟1TSJ1.5i邱me10.E3TLMQ捋.1P.5.151肮 2.心STl.源1(.TWL"1.51.1J从经济
1、路基路基质量是整个道路工程的关键,也是沥青路面能否经受住时间、车辆运行荷载、不利季节考验的关键。第一是控制好压实度指标。新规范中提出高速公路与一级、二级公路的路基底的的压实度(重型)不应小于90%,三四级不应小于85%。路基填土高度小于路面和路床总厚度时,应超挖并分层回填压实或是适当提高灰剂量达到要求。低路堤路段开挖后,若土质较差,即使该路段沉降满足要求,也应根据土层厚度情况进行换填或人造硬壳
墙面开裂的5大原因及补救方法介绍: 一、温度裂缝 对墙体结构来说,楼盖和砌体之间是起着相互约束的作用的,因此如果外界温度有变化的话,楼盖与砌体间之间可能会因为温度而出现变形,而砌体本身存在一个抗拉、抗剪强度的极限值,当温度感应力超过这个限度时,砌体就会有裂缝出现,而这就称为是温度裂缝。 补救方法:这种比较常见的房屋裂缝出现之后会影响房屋的外观,补救的时候可以在裂缝处贴无纺布、PVC网格布等,再用
(一)自行冻结 自己在使用银行卡过程中让银行卡被冻结,无法进行交易的情况。 1、在自动取款机/网银/手机银行上故意打错密码3次,卡即可被冻结 冻结时间:一般是24小时。 处理方式:基本是在24小时后自动解锁,或者拿身份证去银行网点柜台解锁,或者进行补卡或重置密码等操作。 2、自己电话联系银行口头挂失 冻结
一、无效合同的认定及处理签订合同的当事人不具有民事行为能力;合同不是当事人真实意思表示;合同内容违反法律强制性规定和公序良俗的,合同就无效。因无效合同取得的财产要返还,一方有过错的,要承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条 【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定
合同违约金的标准及计算方法 一、买卖合同就逾期付款违约金未作约定,按银行同期贷款基准利率的1.3倍至1.5倍标准计算,依据为: (一)买卖合同解释(2012年7月1日起施行)第二十四条第四款:“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法,出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的,人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础,参照逾期罚息利率标准计算。” (二)2003年
(一)施工合同中清单项目特征描述和图纸不符的现象根据《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》等法律法规,符合法定条件并在规定范围内的工程项目,施工单项合同估算价在400万元人民币以上的,必须招标。《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)实施后,全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程招标时必须采用工程量清单招标的方式。因此大量的工程项目通过工程量清单
“凶宅”这一概念是基于我国特定的传统背景产生的。凶宅表面上通常不影响房屋的使用,但是因为中国人对于房屋赋予了喜庆、祥和、安宁的意义,加之普通民众对于死亡通常具有恐惧避讳的心理,“凶宅”的买卖或租赁价值往往低于市场上所谓正常的房屋。随着近年来房屋买卖市场的发展,涉凶宅类房屋买卖合同纠纷案件屡见不鲜,截止2020年9月,在中国裁判文书网输入“凶宅”(关键词)检索出民事裁判文书408篇。为此,丰台法院南
合同违约金的标准及计算方法是什么
一、房屋买卖合同无效的情形有哪些 1、房地产分离出卖,合同无效。 由于房屋是建筑在土地上的,为土地的附着物,具有不可分离性,因此,房屋所有权通过买卖而转让时,该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房地产和土地分别卖于不同的买方,或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让土地使用权,买方可以提出这种买卖合同无效。 2、产权主体有问题,合同无效。 出卖房屋的主体必须是该房屋
网络服务合同中“刷单”的识别及合同附随义务的司法认定——原告深圳市尊某珠宝有限公司与被告上海邮某网络技术有限公司、上海邮某贸易有限公司网络服务合同纠纷 要旨随着网络科技及物流的发展,各种网络购物平台兴起,网络购物已经成为主流的消费方式。网络购物平台作为中介服务方,与销售商之间存在服务合同关系,两者密切联系,共同构成了销售一方。销售一方开展促销活动,是以减低利润率的方式达到增加销售额或扩大
(1)招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日,其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。(2)因承包人原因导致工期延误的,按上述规定的调整时间,在合同工程原定竣工时间之后,合同价款调增的不予调整,合同价款调减的予以调整。(3)如果承发包双方在商议有关合同
银行卡被冻结,一般是有以下三个办法:一、等公安机关冻卡一般以半年为一个周期,公安办案数量巨大,警力不足,除非你涉嫌刑事犯罪,属于犯罪嫌疑人,公安机关一般在冻卡后不会主动与你联系。如你发现自己被冻卡后,可以先等待三天,公安机关在冻结款项后的前三天(极个别地区公安机关会设置一星期)会主动审查你与犯罪资金的往来关系,如果审查完毕认为关系不大,则公安机关就冻结了半年,极个别公安机关会冻结1年(比如北京地区
根据自己书本上的加上网上查询的总结了一些。方便各位熊孩子的耙耙麻麻及时掌握自己家孩子的情况,早治疗,早预防。如果你真心疼你家孩子,不要临时抱佛脚,平时也要多学习,不要以为宠物医院是万能的,现在的宠物医院很多黑幕的,但是生病了当然也要上医院,除了医生那里,自己在家里也要积极治疗,如果你真心爱你家孩子。请你看完这篇帖子,我不是要人气,我是真心爱狗的,所以才会选择宠物医生这个职业,很多专业名词我都解释的