一、监理大纲要怎么写
监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务,在投标前由监理单位编制的项目监理方案性文件,它是投标书的重要组成部分。
工程监理单位在工程施工监理项目招标过程中为承揽到工程监理业务而编写的监理技术性方案文件。根据各方面的技术标准、规范的规定,结合实际,阐述对该工程监理招标文件的理解,提出工程监理工作的目标,制定相应的监理措施。
写明实施的监理程序和方法,明确完成时限、分析监理重难点等。
监理大纲内容:
1.工程项目概述
2.工程项目特点,难点
3.拟派监理机构及监理人员情况
4.监理岗位责任制
5.拟采用的组织管理方案(质量、安全、环境、进度、费用、合同管理的内容、措施、程序等)
6.拟投入的监理办公生活设施
7.提供给建设单位的阶段性监理文件
二、工程发包人对承包人及委托人的要求
《建筑法》
第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。
禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。
两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。
施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
三、建设工程承包人可向发包人索赔的情况
1、中标后招标人拒签合同
必须进行招标的工程,依据《招标投标法》第46条第1款的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。
招标人在中标人中标后不签订施工合同的,中标人可向招标人提起索赔。为此,投标人应在准备投标阶段合同未签订即进场施工后就注意收集保存其因投标、工程施工或停工期间所支出的各种费用及遭受的各种损失的证据资料,一旦出现中标通知书发出后招标人拒绝签订施工合同的情形,中标人可就实际损失及预期利润损失向招标人提起索赔。
提醒招标人注意的是,在该种情形下,其不仅可能面对投标人的索赔,还有可能被有关部门警告甚至是罚款。
2、中标价低于成本价
在建设工程领域,有一种较为特殊的情况,即承包人在工程完工且经竣工验收合格,或者工程整体虽未完工,但已完工部分经验收合格后,又以该工程的中标价格,也即建设工程施工合同中约定的工程价款低于成本价为由要求确认合同无效,并请求按实际结算工程价款。
对于这一问题,目前从立法层面很难找到直接、具体的规定,所谓的“成本价”应如何确定?在能够确定中标价格低于成本价的情况下,施工合同是否有效?对于必须进行招投标的建设工程项目,因投标人以低于成本价投标而导致建设工程施工合同无效的,项目工程经竣工验收合格后应如何结算?在实践中,在投标价格低于成本价且项目工程竣工验收合格的情况下,承包人仍然存在一定的索赔空间,但其必须就工程的成本价承担严格的举证责任,否则该索赔请求将很难被人民法院或仲裁机构支持。
3、发包人未及时办理施工前置手续
建筑工程施工前置手续一般包括国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。实践中,四证不全情况下发包人即要求承包人开始施工的现象屡见不鲜,最为普遍的一种情形就是发包人在其未取得施工许可证的情形下即要求承包人进场施工。
虽然是否拥有施工许可证并不会对建设工程施工合同的效力产生影响,但可能造成工期延误并给承包人带来损失。若合同约定或者依照客观情况应由发包人办理施工许可证的,如发包人未办理,承包人则有权拒绝开工,承包人因此延误的工期及产生的损失可要求发包人赔偿。
上述就是小编就“监理大纲要怎么写发包人对承包人及委托人的要求”一个问题进行的解答,监理大纲一般各方面的技术标准、规范的规定,结合实际进行编写。
如果你还有其他法律问题需要咨询,可以来进行,我们会竭尽全力帮助你解决法律上的问题。
对女方有利的离婚协议书可以这样写:1、男女双方的身份信息,包括姓名、性别、民族和身份证号码;2、男女双方是自愿离婚的,无任何欺诈和胁迫;3、子女不能独立生活的,双方必须对子女的抚养问题作妥当的安排;4、存在共同债务的,双方必须达成清偿协议;5、存在夫妻共同财产的,双方必须对共同财产进行分割,在分割时,可以约定女方多分一些。 法律依据:《中华人民共和国民法典》 第一千零七十六条夫妻双方自愿离婚的,应
肢解发包属于建设单位的违法发包。《建筑法》第24条第1款规定:“提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。”《建设工程质量管理条例》第78条第1款规定:“本条例所称肢解发包,是指建设单位将应当由一个承包人完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包人的行为。”住房和城乡建设部发布的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市规〔2019〕1号)就违法发包有专门的认定标准,第6条
通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下,应当积极配合调查,主动反映情况。一般情况下,拘留期限不超过10天,在案情复杂、期限届满不能终结的情况下,拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的,
离婚协议应该这么写:1、写明离婚是双方真实意思表示;2、写明财产分割和子女抚养还有债务问题的处理意见;3、写明离婚的事实以及理由。同时离婚协议不得损害别人的利益。然后到婚姻登记机关办理离婚登记,此时离婚协议书即可生效。一、民政局对离婚协议书的书写要求1、民政局对离婚协议书在内容上的规范:(1)明确表示双方自愿离婚;(2)协议内容为双方自愿达成;(3)有对、财产和的一致处理意见。2、民政局对离婚协议
商家不退款可以报消费者协会投诉处理。消费者投诉应该具备的内容,具体如下: 1、应该向消费者协会书面投诉,有些消费者协会也可以接受传真方式的投诉; 2、应该有明确的投诉对象,即被投诉方,并提供准确的地址; 3、应该有明确的投诉理由,有自己明确的要求,确保事实真实; 4、投诉时要提供购买商品和接受服务的凭据的复印件和有关证明材料; 5、消费者投诉应留下便于联系的地址和电话。 消费者和经营者发生消费者权
骨折诊断证明书怎么写**医院骨折诊断证明书姓名:病案号:年龄:性别:科室:骨科诊断及建议:患者于2008年&月&日于骑自行车时发生碰撞,导致左足底第五跖骨骨折,于2008年%月%日于急诊送入我院,并于急诊在连硬外麻下行左足底第五跖骨骨折复位内固定术,术中过程顺利,术后恢复良好诊断:左足底第五跖骨骨折建议:全休个月,必要时复查医师!!!医院出具诊断证明书应该注意的问题有哪些?1、各类
裁判要旨承包人未告知实际施工人,为自身利益径行起诉发包人,人民法院判令发包人向承包人支付工程欠款,未参加诉讼的实际施工人认为该生效裁判损害其合法权益的,应当以必要共同诉讼人的诉讼地位,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第八项的规定申请再审,而非以有独立请求权的第三人和无独立请求权的第三人的诉讼地位,提起第三人撤销之诉。案件当事人再审申请人(一审原告、二审上诉人):李某上。被申请人(一审被告、
追讨欠款委托书怎么写,追讨欠款委托书范本是怎样的追讨欠款委托书范本兹特别授权如下:一、授权(身份证号:)(身份证号:)二、为本人债务权行使代理人;三、此次委托在“”与本次授权人产生的债务纠纷事宜中有效;四、负责追讨本人被债务人所拖欠之债务;五、其它符合债权人关系的合法行为。授权人:授权时间:联系电话:追讨欠款委托书,需要写明委托事由,委托权限,委托分为全权委托和一般委托,委托人需要在委托权限内进行
于这样的问题,等一系列专业名词及相关公式的解释说明:土地增值税计算公式,什么是契税,我建议您附带相关资料,什么是开发费用。例如这道题可以附带,什么是开发成本
在民事诉讼中,对于不知道对方身份证号码的情形,并不影响当事人提起民事诉讼,起诉符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定情形的,人民法院会依法受理案件,另外,起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。相关法律规定:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利
通常写户口本上的地址;如果离开户籍登记的地址、到现在居住的地址连续居住满一年以上的,则可以写现在的住址。希望以上的信息对你在离婚协议书住址怎么写有帮助
发包人拖欠工程款的现象非常严重!其中,发包人是房地产开发公司时,拖欠工程款的情形更加严重!引起工程款拖欠的原因之一,是发包人故意拖延结算。开发公司为什么能够长期拖延不结算呢?原因是双方履行《建设工程施工合同》时,是按照:工程竣工验收→交付房屋→竣工结算的程序进行的,按此程序,在竣工结算时,开发公司已实际收到了房屋,因此一个月内能结算完的工程可拖到一年结算完,这对开发公司来说只有好处,没有坏处!防范
《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》第三条明确规定,父母是失信被执行人的,子女不能就读高消费私立学校。虽然该规定并未对就读普通学校作出限制性的规定,但随着整个社会信用体系的健全和完善,随着联合惩戒机制的建立,一些高等院校,特别是一些985、211及军事类院校,对考生的资格审查比较严格,考生很有可能会因为父母的失信行为而无法被心仪的学校录取。法律限制的是高收费私立学校,而不是普通教育机构
家暴保证书具有法律效力首先应当写明保证人与被保证人的姓名等具体个人信息;其次,写明被家暴的过程,家暴者就保证事项作出承诺,并且就夫妻等财产做出约定,如若再次家暴可以提起离婚以及写明应承担的责任;最后,由保证人签字并写明时间。【法律依据】《民法典》第一千零四十二条:禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗
1、交通事故的出院证明是不是交给交警要依据具体的情况而定,如果记交警调解赔偿问题的,就可以交给交警。2、 当事人对道路交通事故损害赔偿有争议,各方当事人一致请求公安机关交通管理部门调解的,应当在收到道路交通事故认定书或者上一级公安机关交通管理部门维持原道路交通事故认定的复核结论之日起十日内,向公安机关交通管理部门提出书面申请。
案号:(2022)最高法民终1号 案件名称:芜湖市公路管理服务中心与中国建筑第五工程局有限公司建设工程施工合同纠纷一案(二审) 争议焦点:芜湖公路中心是否应当承担G205项目的停工窝工损失? 裁判要旨:就案涉工程价款,承包人中建五局主张还包含G205项目的停工窝工损失费用,但发包人芜湖公路中心则认为该停工损失未经自己及监理方审查确认,故不应当予以支持。鉴定机构通过计取管理成本,得出停工损失的具体数
1、中国新交规规定了4岁以下儿童必须使用儿童 安全座椅 ,12岁以下的孩子是不能够坐副驾驶上的。另外, 新修订的《未成年人保护法》已于2021年6月1日正式实施,其中,第十八条明确规定:监护人应“采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施,防止未成年人受到交通事故的伤害”。2、这是儿童座椅首次纳入全国性立法,同时也意味着我国成为了有全国性立法的国家之一。 从法规上看,我国目前还处于“应当
办理银行贷款对个人信用记录的8大要求: 1、单笔贷款24个月内不存在连续逾期超过6期记录(含担保人代还); 2、信用卡不存在近12个月内未还最低还款额次数超过6期记录(不含卡费、年费); 3、准信用卡不存在透支180天以上未还记录(不含卡费、年费); 4、贷款当前不存在逾期或担保人代还; 5、不存在因信用不良被的记录。 6、信用卡当前不存在逾期; 7、不存在近两年内贷款有展期(延期)
专业回答给分!一般皮外伤疤面积有2根手指大小的不合格,低于这个标准合格谢谢,有砍伤长度大的明显印记的不合格,祝你好运
一、对企业来说:1.可以使企业从繁杂琐碎的缴纳事务中解脱出来,节省人事管理成本。2.降低潜在的法律风险。社会保险具有强制性,依法缴纳社保可以为企业提供法律保障,避免未缴纳社保带来的法律风险。3.使企业更专注于选人用人、绩效考核、薪酬确定等人事管理的核心职能。4.给员工带来福利保障,留住人才,使公司稳定发展。5.创造效益,承担社会责任,解决员工后顾之忧。二、对个人来说:1.社保可以免税。2.缴纳社保