律师观点分析
【案情简介】
2010年6月6日，原告夏xx与被告保定某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》，该合同约定：原告购买白沟某批发商城二层B2142号商铺，面积16.55平方米，商铺总价款210000元。
被告应当在2010年12月20日前将验收合格的商品房交付原告使用。原告于合同签订之日已支付被告商铺全部价款210000元。
2010年6月6日，原、被告签订《委托经营协议》，约定被告对原告购买的商铺以统一经营管理的方式进行经营和收益并向原告支付租金。
统一经营管理的托管期限从双方签订的《商品房买卖合同》约定的交房之日起第二天起算4年。4年的租金情况为2011年1月1日至2011年12月31日租金为商铺房款的5%，2012年1月1日至2012年12月31日租金为商铺房款的7%，2013年1月1日至2013年12月31日租金为商铺房款的9%，2014年1月1日至2014年12月31日租金为商铺房款的11%。
被告以委托经营的方式向原告交付房屋。被告已经如约向原告支付了4年租金。现原告因被告未能为其办理涉案商铺房产证等事宜诉至法院，要求法院判令被告办理房产证，并支付迟延办理房产证的违约金，以及此期间房屋的租金。
庭审中，被告欲证实涉案商铺项目未办理房产证属于历史遗留问题向法院提交了保定白沟新城规划建设局出具的登记办证遗留问题项目调查表，内容为：“此项目系我区历史遗留问题，按照“解遗”政策已得到妥善解决，现已具备办证条件”；
解决房地产开发遗留问题领导小组办公室出具的证明，证明内容为：“此项目属历史遗留问题，未能办理房产证。自2018年2月12日，可以办理不动产证，可由业主申请办理”。
被告提交该材料的目的在于证明开发商无责任。
【案件结果】
法院最终认定被告开发商迟延履行了办理房产证的义务，需要承担一定的违约责任，但承担的时间是从政府出证明认为可以办理房产证的时间开始起算。
租金，由于返租协议已经到期，又无证据证明由被告在使用，故不予支持。
【案例分析】
本案中，原告已如约支付购房款，且被告以委托经营的方式向原告交付了房屋，交付房屋后被告应履行为原告办理涉案商铺房屋权属证书的义务，故原告要求被告办理房屋权属证书的诉请，于法有据，法院予以支持。
根据白沟新城解决房地产开发建设问题领导小组办公室的证明，涉案商铺项目自2018年2月12日起可以办理不动产权属登记，故自2018年2月12日起被告应积极履行为原告办理不动产权属证书的义务，但被告未能举证证实其在具备办证条件后向原告履行了通知义务，故自2018年2月12日起被告迟延办理权属证书存在违约行为，应承担相应的违约责任。
本院支持以原告交纳的房款210000元为基数，被告自2018年2月13日起按年利率6%向原告支付至实际办理权属证书之日止的违约金。
关于原告主张的被告应从2010年12月20日起支付逾期办证违约金的说法，因2018年2月12日前未能办证并非被告所致，故该段时间违约责任不应由被告承担。
关于原告诉请的租金损失事宜，鉴于原、被告签订的《委托经营协议》合同期限已经届满，且原告未能举证证实被告现仍占用原告商铺的事实，故原告此项诉请本院不予支持。
【律师提示】
本案又是因为返租问题引起的纠纷，这次的纠纷是办理房产证的纠纷。大量的“返租”问题房屋，无法办理单独的房产证，所以这是首先需要明确的问题。
其次需要关注的是，能办理房产证的，什么时候可以办理？第三，为什么迟迟不能办理，是开发商自身的原因，还是政府方批准的原因？
现实中，开发商经常将延迟办理房产证以及延迟交房的原因，归结为政府的政策原因，作为购房者确实需要认真的核实是否确属政府原因。
最后，遇到此类问题第一时间起诉是最好的解决办法，既能通过诉讼了解迟延办证的原因，亦可以起到督促的作用，利于问题的解决。
开发商逾期交房，购房者向法院提起诉讼，需要准备起诉状、原被告身份信息证明材料、以及收集的开发商逾期交房证据材料到有管辖权的人民法院立案庭立案。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条 起诉必须符合下列条件： （一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织； （二）有明确的被告； （三）有具体的诉讼请求和事实、理由； （四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 第一
前车违章变道，后车超速行驶的，一般是前车负全责或主责，后车超速存在一定责任，但具体的责任需要根据交警部门依法出具的交通事故责任认定书来确定
井，是村集体共有的，还是个人的？如果在农村盖房，需要申请宅基地，先报给村里，再由村里报到乡里，最后由县里国土资源局批准后发放宅基地，如果未经批准，不允许私自占地建房。
因合法建造房屋申请房屋所有权初始登记的，应当提交下列材料：（一）登记申请书；（二）申请人的身份证明；（三）宅基地使用权证明或者集体所有建设用地使用权证明；（四）申请登记房屋符合城乡规划的证明；（五）房屋测绘报告或者村民住房平面图；（六）其他必要材料。
属于雇佣关系时，死亡属于人身损害，谁雇佣了死者，就由谁承担相应的赔偿责任，工地承担连带责任。可享受的人身损害赔偿，可参阅《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的如下规定：第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需
公司虚假申报税款的，根据我国相关法律规定，由税务机关限期改正并处以五万元以下罚款。纳税人欠缴应纳税款，并且使用各种手段妨碍税务机关追缴税款的，处以行政处罚。情节严重的，依法追究刑事责任。法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条 纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的，由税务机关责令限期改正，并处五万元以下的罚款。 第六十五条 纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，妨碍税务机关追
你好，这种情况是可以咨询公司变更行政主管部门的，需要帮助，可以当面咨询律师。
提交到车管所，先去体检，拿到体检表后到车管所提交。以北京市为例：一、所需资料1、机动车驾驶证原件；2、县级或部队团级以上医疗机构出具的《机动车驾驶人身体条件证明》；3、申请人有效身份证明原件。二、车管所办理流程1、到县级或部队团级以上医疗机构进行体检；2、到车管所、交警分局、区（市）县交警大队取号后到受理窗口提交资料并领取回执单。扩展资料《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十二条?年龄在70周岁以上
《刑事审判参考》总第103集 第1085号 沙学民容留他人吸毒案——被告人在监外执行期间因犯新罪而被采取强制措施的，新罪强制措施采取之日，即为前罪监外执行中止之时；应以被告人被抓获之日作为计算前罪剩余刑期的界点一、基本案情被告人沙学民，男，1966年12月15日出生。2013年2月4日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元，同年2月18日因病被决定暂予监外执行。同年4月10日因
【案情概要】梁某于2006年3月1日到某集团公司处上班。2015年11月，某集团公司开始欠发梁某工资；2016年3月23日，某集团公司仅为梁某结清了欠发的2015年11、12月工资。随后，梁某主张要求解除劳动；并要求补发2015年11月至2016年1月拖欠工资18000元。法院经审理认为，《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条第二项规定：“用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同。
根据国务院《物业管理条例》相关条款，若无专项维修资金，小区电梯维修费用应该由每个业主按比例支付;物业公司利用小区内业主共有场地、设施设备进行经营(做广告)的，所得收益归全体业主共有，业主有权要求物业对该部分收益的支出予以公开。
实践中，临时用地不临时、侵占耕地红线、随意扩大临时用地范围、使用后复垦不到位等等相关问题普遍存在。为此，为了规范和严格临时用地管理，切实加强耕地保护，自然资源部于近日发布了《关于规范临时用地管理的通知》。下面，我们就结合该《通知》来浅析一下什么是临时用地、临时用地的使用期限以及违反该规定时又会受到哪些处罚等。 一、临时用地的含义 了解过土地管理法中规定的人一定都知道，其实关于临时用地在
行政复议是与行政行为具有法律上利害关系的人认为行政机关所作出的行政行为侵犯其合法权益，依法向具有法定权限的行政机关申请复议，由复议机关依法对被申请行政行为合法性和合理性进行审查并作出决定的活动和制度。行政诉讼，是指公民、法人或者其他组织认为行使国家行政权的机关和组织及其工作人员所实施的具体行政行为，侵犯了其合法权利，依法向人民法院起诉，人民法院在当事人及其他诉讼参与人的参加下,依法对被诉具体行政行
你好，这样的情况不能开车呀
你好，具体的情况是怎样的
装修工人受伤业主若不是直接雇佣工人的，则没有责任。因为装修工人属于装修公司的劳动者，根据相关法律规定，若是被认定为工伤的，受伤的人可以享受工伤保险待遇。法律依据：《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： （一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的； （二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的； （三）在工作时间和工作场所内
一般情况下对公账户的钱是不可以一转到法人个人账户的，除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况。其他情况下将对公账户的钱转到个人账户上是违反法律规定的。
法律咨询tel/v:15801913292（有偿）来源：上海高院从开发商处购买商品房期房，房屋交付时才发现东侧庭院因靠近排烟井及地库疏散楼梯导致庭院面积减少。开发商在商品房销售时已在沙盘中展示不利因素，但销售人员在具体向顾客推介房屋时未主动告知该不利因素及其对房屋庭院面积的影响，开发商是否违反告知义务？是否构成欺诈？应该承担哪些法律责任？吴某、金某诉某房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷案例撰写人
股权代持协议是合法的，最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)第二十五条有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同，约定由实际出资人出资并享有投资权益，以名义出资人为名义股东，实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的，如无合同法第五十二条规定的情形，人民法院应当认定该合同有效。名义股东以公司股东名册记载、公司登记机关登记为由否认实际出资人权利的，人民法院不予支持。当然，
通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下，应当积极配合调查，主动反映情况。一般情况下，拘留期限不超过10天，在案情复杂、期限届满不能终结的情况下，拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的，
