合同编号:
合同生效日期年_____年_____月_____日
工程项目:隆兴御龙湾小区
发包单位:__公司
承包单位:孙_
发包单位:__公司(以下简称甲方)承包单位:孙_(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、甲方在无城拟建御龙湾小区,该基础工程采用PHC预应力管桩桩基,甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。
2、承包范围(包括但不限 ):_________________
机械进出场安拆、试桩、打桩、二次搬运、现场其它、所有试验检测(含桩机配合及试验检测费)、验收备案(含资料)、施工水电、管理费、利润及税金等。
第二条工程造价与承包方式
一、施工费
1、承包单价:¢300管桩15元/米;¢400管桩16元/米;¢500和¢600管桩:18元/米;
2、承包范围(包括但不限 ):_________________ 机械进出场安拆、试桩、打桩、二次搬运、现场其它、所有试验检测(含桩机配合及试验检测费)、验收备案(含资料)、施工水电、管理费、利润及税金等;
3、付款方式:项目按甲方要求分期施工,每期内的每批桩基施工结束并经相关单位检测合格后付该批施工费的50%,该期桩基全部竣工验收合格并经审计确认后付至该期施工费的95%,余下5%施工费作为保修金待该期桩基竣工验收合格一年后付清;
二、管桩材料费
管桩实行甲供。
三、其它
1、履约保证金:签订承包合同前,向开发公司提交一期桩基估算总价的5%作为履约保证金(约25万元),待项目验收合格后一次性返还;
2、承包范围以外项目:凿除桩头、桩顶砼填芯等另计;
3、建安税金:施工费税金已含在报价范围内,但管桩材料费4.86%的税金由甲方另外
承担,并由乙方统一开具建安5@p,;
第三条工期
开竣工时间待定,以甲方书面通知为准。
一、对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延;
1.工程量变化或设计变更超过原设计总量的15%;
2.每天非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过4小时;
3.场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工;
4.不可抗拒的外界因素。
二、御龙湾一期工程共19栋楼,甲方应能满足乙方进场后能连续施工;
三、乙方每台桩机每天完成工程量不少 500米,桩机数量必须满足甲方的总体进度安排。
第四条双方责任
一、甲方责任
1.施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2.将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地,并保证施工期间水、电的需要。
3.开通施工场地与城乡公共道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。
4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
5.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
二、乙方责任
1.按甲方及监理的要求,完成桩基的施工。
2.向甲方提供施工计划和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,乙方承担责任及所发生的费用。
4.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用。
因乙方责任造成的罚款除外。
5.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
6.保护施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因违反有关规定的损失和罚款(合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除
第五条工程质量及验收标准
1.乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计的规定进行施工,加强技术管理保证工程质量。
2.为了共同把好质量关,甲、乙双方互派施工代表,随时检查施工进程,及时验收隐蔽工程有关质量。
3.乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收,为检验提供便利条件。
4.在施工中乙方工程符合质量要求,甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字,可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量,乙方可继续进行施工。
5.由 设计原因达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新施工。
甲方 承担修改设计,拆除及重新施工的经济支出,工期相应顺延。
6.在竣工验收中,发现不符合质量要求,需返工的部分工程分清甲、乙方责任,研究修补方案,由乙方施工。因返工而造成的一切费用,由造成责任方承担。
7.双方对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁。
8.工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后,由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后,工程移交甲方管理。
9.接受当地质量监督站的检查监督。
第六条安全施工
乙方按有关规定,坚持“安全第一,预防为主”,采取严格的安全防护措施,承担由 自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和费用。
发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。
在特殊地段、环境施工时,甲方应按有关规定提供相应防护措施,并承担有关的经济支出。
第七条合同的生效与终止
本合同自协议条款约定的生效之日起生效,并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算,甲方支付工程款完毕后,本合同即告终止。
本合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。
第八条违约责任
1.甲方在约定付款时间内,未能及时清结工程款,甲方按每天1‰向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工,每超过一日,偿付给甲方每天1‰的违约金。
2.由 甲方原因造成工程的变更、返工或窝工,其费用由甲方承担,乙方可延长工程工期,具体完工日期双方另行议定。
3.因乙方原因造成工程质量低劣,工程拖延或工程损失,由乙方承担所发生的经济损失。
4.因故终止合同,须经双方协商同意,未经双方同意,合同仍继续生效;未征得双方同意,单方终止合同的一方,须承担另一方的经济损失。
第九条合同执行过程中如发生纠纷时,双方应及时协商解决。协商不成时可向民法典仲裁委员会申请仲裁。
第十条其它事宜乙方在施工过程中不能按开发公司的质量、进度等要求完成,开发公司可以无条件解除合同,更换队伍。
甲方(盖章)乙方(盖章)
___年11月28日 年11月28日
甲 方: (以下简称甲方)乙 方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方洽商,达成如下合同条款:第一条 工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑,技术资料整编。1.4合同单价:1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3,工程量计算
发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称):__________________________________________________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚
发包方:_________承包方:_________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里,路面宽3、5米,总
发包人全称: (以下简称:甲方)承包人全称: (以下简称:乙方)依据《中华人民共和国合民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。一、工程概况:工程名称:(以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:1、工程内容包括、、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价:乙
发包方(以下称甲方):_______承包方(以下称乙方):_______根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称:_______二、工程地点:_______三、工程内容:_______四、承包形式:_______第二条 工程期限一、合同工期总日历天数____天开工日期:
第一部分协议书 发包人(全称):__________________________________________________________________ 承包人(全称):__________________________________________________________________ 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、
发包方(以下简称甲方):_________________承包方(以下简称乙方):_________________第一条工程项目1.1工程名称:_________________;工程地点:_________________;承包范围:_________________;金额:_________________。1.2工期:_________________(1)开工日期:___________
发包人:______________(以下简称甲方)承包人:______________建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称:______________混凝土道路2、工程地点:______________村3、承包范围:_________________350米混凝土道路4、承包方式:___________
甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)一、施工项目l、合同单号:2、施工地点:二、协议内容:为了保障打桩施工以及施工人员的安全,以签施工合同后经甲、乙双方友好协商,施工方(乙方)在甲方公司内施工达成如下关于安全方面的补充协议:1、乙方责任(1)全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期的合同要求,确保正常施工。(2)服从甲方、监理、
民事起诉状原告:xxxxxxxxxx 法定代表人xxx,职务董事长,住xx市xx区xx街xx号楼xx室,邮编:xxxxxx 电话:xxxxxxxxxxx被告:xxxxxx公司,法定代表人xxx,职务总经理,住xx市xx区xx号,邮编:xxx 电话:xxxxxxxxxxx案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6
建设工程合同的通用条款如下:1.词语定义及合同2.双方一般权利和义务;3.施工组织设计和工期;4.质量与检验;5.安全施工;6.合同价款与支付;7.材料设备供应;8.工程变更;9.竣工验收与结算;10.违约、索赔和争议;11.其他。以上就是施工合同应该具备的基本条款,但是具体情况下用到的具体模板会有所不同,下面有相关合同范本可供预览、使用,还可以找律师代写哦。
《标准施工合同示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。1、合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。2、通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就
你好:可以起诉解决,也可以报警解决
在去进行工程施工的时候,对于合同双方来说,是需要达到要求相关的款项才会到账的,那么就需要了解工程施工合同毛利算法?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同毛利算法 盈利能力是各方面关心的核心,也是企业成败的关键,只有长期盈利,企业才能真正做到持续经营。因此无论是投资者还是债权人,都对反映企业盈利能力的比率非常重视。一般用下面几个指标
前言:建设工程施工合同案件中对于发包方而言,其合同目的为接收合格的建筑产品,承包方承建的工程是否为合格工程既包括建设工程质量合格,也包括该建设工程经过竣工验收程序并将在建设过程中的相关资料在城建档案馆备案存档。故工程档案资料对工程的竣工验收及备案具有至关重要的作用,在一般的建设工程施工合同中对工程档案资料的移交的具体时间、方式及内容均有具体明确的约定。实践中,承包方存在多种原因,不能(及时)移交工
生活实践中,我们签订了合同往往会伴随着税收的出现。尤其是在订立工程施工合同的时候,我们需要缴纳印花税。那么,工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗 在合同签订时按承包金额万分之三贴花,在工程所在地地税局缴纳,也可以在机构所在地地税局申报缴纳。根据
法条原文: 第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容,与中标合同不一致,一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的,人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同,变相降低工程价款,一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的,
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。接下来,关于建设工程施工合同与承揽合同的区别的详细内容,就由小编为您做更进一步的解答吧! 一、建设工程施工合同与承揽合同的区别 1、合同标的物的区别。建设工程施工合同完成的工作构成不动产,即合同标的物是不动产物,包括民法意义上的完全不动产
解除施工合同后支付工程价款的方法是:施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算,价款差额不予支付;施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算,经修复验收不合格不予支付;尚未施工完毕合同解除的应当停止施工,视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。