律师观点分析
原告：李某某，女，1971年11月20日出生，汉族，宁夏回族自治区xx市陈xx小学教师，住宁夏回族自治区吴忠市利通区。
委托诉讼代理人：任xx，宁夏xx律师事务所律师。
被告：宁夏某装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街南侧友爱中心路xxx号楼xxx号营业房。
法定代表人：xx，该公司总经理。
被告：尉xx，女，1982年6月8日出生，汉族，住宁夏回族自治区灵武市。
被告：王x，男，1984年12月5日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。
原告李某某与被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王涛x装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。
原告李某某及其委托诉讼代理人任x、宁夏某装饰工程有限公司的法定代表人张xx到庭参加诉讼。被告尉xx、王x未到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
李某某向本院提出诉讼请求：
1.解除原告与宁夏某装饰工程有限公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；
2.宁夏某装饰工程有限公司、尉xx返还装修款55626.7元，支付违约金47085元；
3.王xx对上述款项中的80000元承担共同还款责任；
4.本案诉讼费、公证费由被告承担。事实与理由：2017年10月7日原告与被告宁夏某装饰工程有限公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定被告包工包料对全屋进行装修，包括木工（厨房推拉门、主卧和次卧衣柜、书柜、写字台、榻榻米、全屋衣柜等）、电视墙、全屋壁纸、窗台、地板等，工程总价款73000元，工期自2017年10月8日至2017年12月8日，违约金为每延误一天为5‰。王x作为宁夏某装饰工程有限公司的代表在合同上签字，并负责装修。合同签订后，原告以现金及转账的方式向尉xx支付了70810元。被告于2017年10月8日开始进场施工，开工一个多月后，仅完成了部分装修项目，经核算大概15183.3元。此后，被告便不再施工。原告于2018年3月18日和3月25日向被告发出通知，要求被告继续履行合同，被告置之不理。2018年5月28日，被告王xx向原告出具还款计划，承诺分四次向原告返还装修款、赔付违约金80000元。但被告至今未付款。原告认为，被告公司的行为违反了合同约定，应当返还原告装修款并按照合同约定赔付违约金，被告尉xx作为公司员工代收装修款，应当承担共同还款责任；被告王xx作为此次装修的负责人向原告出具还款计划加入上述债务的偿还，应当与公司承担共同还款责任。
宁夏某装饰工程有限公司辩称，王xx、尉xx均不是宁夏某装饰工程有限公司的员工，宁夏某装饰工程有限公司未收到过原告装修款，也未给原告装修过房子，对原告所诉称的事情不知情。
王xx、尉xx未作答辩。
当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。根据当事人陈述及审查认定的证据，本院认定事实如下：2017年10月7日，李某某与宁夏某装饰工程有限公司签订一份《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定李某某将位于凤凰花园某室以包工包全部材料的方式交由宁夏某装饰工程有限公司施工，工期自2017年10月8日至12月8日，造价73000元，合同签订时付首期款43800元、中期过半付27010元、竣工验收付2190元，工程过半指工程中水、电管线全部铺设完成，厨房、卫生间墙地砖铺贴完成，地面找平完成，延误工期每延误一天向对方支付违约金5‰元；
合同后附齐家宜居精装项目确认单，载明：“1.厨房推拉门1.95左右双扇，2.主卧衣柜，3.客卧衣柜+榻榻米（1.8米）+书柜+写字台，4.阳台洗衣机柜，5.电视墙（石膏+壁纸造型），6.客餐厅吊顶，7.石材窗台及飘窗（带地柜），8.3樘门（北京开元2个卧室门+1个镁合金门），9.全房壁纸（罗贝）（客厅200321、次卧17058、床头200304、大卧200314）,10.窗台用合成石、橱柜石英石，11.水电金川线+日丰管子，12.德尔地板（至尊橡木1216×144.5×11.2），总计73000。
赠送项目：1.法恩莎卫浴三件套2.西门子开关面板+牛眼灯3.阳台贴瓷砖4.好太太手动晾衣架1个5.洗菜盆1个6.水龙头1个7.开荒保洁500元1次8.欧普浴霸1个”，该确认单中加盖了宁夏某装饰工程有限公司的公章。
王xx在合同、确认单中均签字。宁夏某装饰工程有限公司对合同、确认单中加盖的公章不予认可，经本院释明后未对公章的真伪申请鉴定。
2017年10月7日李某某交给尉xxx现金43800元，尉小xx给李某某出具了加盖宁夏某装饰工程有限公司公章的收据，载明：“今收到凤凰花园某室李某某房屋装修60%首付款43800元（肆万叁仟捌佰元整）”。
2017年11月22日，李某某通过支付宝向尉xx转账27010元。2018年4月17日，李某某委托银川市国安公证处对涉案房屋状况进行了公证，支付公证费2000元，记录内容：1.客厅地面、墙面找平，客厅顶部石膏线做完；
2.前阳台：地面未做、墙面贴瓷砖、装晾衣架、阳台门垛做完；3.餐厅：地面找平、墙面找平、顶部做造型；4.客厅和餐厅之间的过道顶部做造型；
5.厨房：地面铺设瓷砖、墙面铺了瓷砖、厨房门安装；6.主卧次卧之间过道顶部做造型；7.主卧地面找平、墙面找平、顶部石膏线做了一半、门安装；
8.次卧：地面找平、墙面找平、顶部石膏线做了一半、门装了；9.卫生间：门装了、地面瓷砖铺完、墙面瓷砖铺完、其余都未做；
10.水电已做完，并提交了公证费发票。2018年5月28日，王xxx给李某某出具证明：“今由王xx装修凤凰花园某室，因本人及公司违约已收到装修款柒万元、赔付违约金壹万元，共计捌万元整”及欠条：“今欠凤凰花园南区某室李某某装修款及违约金捌万元整。”
宁夏某装饰工程有限公司称根据公证反映的内容来看，装修已经完成了一半，剩余部分再有30000元即可完成。
本院认为，宁夏某装饰工程有限公司虽不认可李某某提交的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，但经本院释明后并未对合同中印章的真伪申请鉴定，故该合同有效。
施工合同签订后，宁夏某装饰工程有限公司并未对涉案房屋进行装修，王xx也未完成装修内容，原告的合同目的已无法实现，原告现要求解除该施工合同，本院予以支持。
对应返还的数额，施工合同约定装修过半支付27010元，原告于2017年11月22日支付了装修过半的进度款，结合宁夏某装饰工程有限公司对公证内容亦认可达到了装修过半，本院酌情认定未装修部分价值35000元，宁夏某装饰工程有限公司应向原告返还35000元。
原告主张的公证费2000元，有发票予以证明，本院予以支持。对原告主张的违约金47085元，本院酌情支持10000元。
因原告已付款均支付给尉xx，宁夏某装饰工程有限公司不认可尉小燕代收款行为，故尉小燕应对上述款项承担共同责任。王xx给原告出具欠条，承诺返还装修款并承担违约金，故也应对上述款项承担共同责任。
被告王xx、尉xx经本院传票传唤，无正当理由未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民法通则》第八十四条，中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、解除原告李某某与被告宁夏某装饰工程有限公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；
二、被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x于本判决生效之日起十日内返还原告李某某装修款35000元、支付违约金10000元、公证费2000元，合计47000元。
如果被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2354元，由被告宁夏某装饰工程有限公司、尉xx、王x负担1075元，由原告李某某负担1279元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
樊某与顾某于2003年10月1日订立房屋买卖合同一份，合同约定：樊某将座落于建设镇镇南路、在镇村镇建设用地上建造的建筑面积为339平方米的住宅楼一幢，以人民币20万元卖给顾某;如单方违约，承担违约金2万元;合同自订立之日起生效。嗣后，樊某在房地产中介机构的介绍下，又以27万元将同一幢住宅楼卖给了韩某、童某。顾某以樊某毁约造成其损失为由，向法院提起诉讼，请求樊某赔偿损失两万元。 对该案如何处理
主要有以下几个方面：1、装修单位没有完全履行装修合同。未完全履行合同主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。2、装修粗制滥造，施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。
律师解答房屋装修合同纠纷由房屋所在地的人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：(一)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建
在房屋租赁合同纠纷案件中，因租赁合同无效，合同双方需要按照导致合同无效的过错分担装饰装修现值损失。而装饰装修现值属于专门性问题，法院需要委托评估机构的进行价值评估。但是，目前法院判决中对装饰装修现值的认定，一般都委托造价鉴定机构，通过造价鉴定结果来认定，这可能是因为装饰装修价值是采用重置成本结合成新率来进行评估的，工作量较大，评估机构无造价资质或无能力完成。但造价鉴定结论与《最高人民法院关于审理城
（本案由广东中亚律师事务所杨广富律师代理）案情简介：原告（买方）与被告（卖方）签订房屋买卖合同，约定被告将涉案房屋卖给原告，后由于卖方违约，买方委托本律师代理起诉至法院，要求卖方返还首期楼款、双倍返还定金并赔偿损失。法院经过审理认为，由于案涉房屋被法院查封，在法律上及事实不能过户，两被告构成违约，并导致原告的合同目的无法实现，支持原告解除合同，两被告应双倍返还定金。该院认为20万元明确是定金，支持
文/张传艳 山东君雅律师事务所一、案情简介2010年8月20日拆迁人A开发公司与被拆迁人张某签订《房屋拆迁补偿安置协议书》一份，协议约定的预定安置房多层130平米一套，2010年9月21日张某同王某签订房屋买卖合同一份，约定被拆迁人张某将以上预定房（B回迁房）及490号房屋拆迁验收单，以30万元的价格出售给王某，同时约定被拆迁人张某负责协助王某办理其他后续事宜。合同签订后，王某按照合同约定全额支付
一、装修合同纠纷的法律效力 违反本人意愿，以欺诈手段签订的装修合同是不具有法律效力的，该装修合同是无效的。以欺诈的方式签订的合同属于效力待定的合同。若享有撤销权的人未在规定期间内向人民法院主张行使撤销权的，合同从效力待定转为有效合同。 根据我国法律的规定，当事人一方以欺诈的方式使另一方违背真实的意思表示与之签订的合同属于可撤销的合同。可撤销的合同被撤销之后，当事人的民事法律行为自始没有法律
一、房屋买卖合同纠纷的诉讼时效是几年 房屋买卖合同纠纷的诉讼时效是三年，房屋买卖合同纠纷的诉讼时效属于普通诉讼时效，但是如果纠纷当中涉及到了房屋的返还问题，则该项请求是不适用诉讼时效的规定的。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人
民事答辩状 答辩人：冯某某 被答辩人：刘某某答辩人因被答辩人刘某某（下称原告）诉答辩人冯某某（下称被告）装饰装修合同纠纷一案，提出答辩如下：原告与被告于2016年7月签订了一份《家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定了工程地址、工程面积、开竣工日期、工程总价、付款方式、违约责任等等内容。一、该合同第五条约定了付款方式，分三期付款。第一期付款，原告应在开工日期（2016.7.17）前支付工程
发包方(简称甲方)：______________承包方(简称乙方)：______________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：______________2、住房结构：__________________，施工面积________平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内
最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释(2009年6月22日由最高人民法院审判委员会第1469次会议通过，根据2020年12月23日最高人民法院审判委员会第1823次会议通过的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于在民事审判工作中适用《中华人民共和国工会法》若干问题的解释〉等二十七件民事类司法解释的决定》修正) 为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷案件，依法保护当事人的
甲方：____________________地址：____________________电话：____________________乙方：____________________地址：____________________电话：____________________甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方________________施工项目(以下统称“本工程”)，达成如下一致
签订房屋装修合同的注意事项有什么房屋装修合同注意事项一：合同主体不明晰房屋装修合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，房主应要求装饰公司将内容填满，并进行核对。房主还应注意签订房屋装修合同的装修公司名称，是否与合同最后盖章的公司名称一致。如果不符，必须问明二者之间的关系，并在房屋装修合同上注明。如此做的理由是一旦发生纠纷，一定要有装修公司比较
装修合同纠纷可以采取以下方式：1、与装修公司协商解决，协商解决是最省时省力的方式，如果双方能协商解决尽量协商，各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉。4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理，一裁终决的效果，解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼。但必须注意，一般情况下
因丈夫不在家，妻子将夫妻共有的房屋卖给他人，并签订了《房屋买卖协议》。6月2日，河南省罗山县人民法院依法判决该协议无效，原告付-明及其妻子刘-花退还被告陈-月购房款155000元及利息。原告付-明与第三人刘-花系夫妻关系。2009年2月，刘-花以原告付-明在外地搞工程急需购买挖掘机为由，对外宣称卖房，通过原告的亲朋余某介绍，刘-花与被陈-月之父签订《房屋买卖协议》一份，将其一原告共有的位于街道两间
河南房屋买卖合同纠纷怎么样状告对方这一问题，解答如下：发生纠纷后，建议双方先协商处理；实在协商不了的，可以去法院起诉维权。《民事诉讼法》规定的起诉方式有书面起诉和口头起诉两种。对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属
说起“凶宅”，多数人都对其忌惮三分，而在房屋买卖合同中，买受人更是避之不及，但出卖人则多讳莫如深，在所涉房屋可能是“凶宅”的事件暴露之后则更易引发合同纠纷。 而在“凶宅”的认定上，法律并无明文规定“凶宅”的认定标准，各地法院在司法裁判中对其认定也存在不同观点，小编结合相关司法判例，总结了“凶宅”的认定可从以下几个角度着手。“凶宅”认定角度 1、所发生死亡非正常死亡； 2、死亡
为正确审理城镇房屋租赁合同纠纷案件，依法保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 第一条本解释所称城镇房屋，是指城市、镇规划区内的房屋。 乡、村庄规划区内的房屋租赁合同纠纷案件，可以参照本解释处理。但法律另有规定的，适用其规定。 当事人依照国家福利政策租赁公有住房、廉
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（２００３年３月２４日最高人民法院审判委员会第１２６７次会议通过）法释[２００３]７号中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》已于２００３年３月２４日由最高人民法院审判委员会第１２６７次会议通过。现予公布，自２００３年６月１日起施行。为正确、及时审理商品房买卖
原告：__________________被告：__________________诉讼请求：请求人民法院依法判决：1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;3、被告承担本案诉讼费。事实及理由__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，
