总包单位:
(以下简称甲方)
分包单位:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产管理条例》,本着公平、互利和诚信、等价、有偿的原则,为共同加强对工程建设的组织及管理工作,正确处理责任经济关系,分清职责,圆满地完成施工任务,经双方一致协商,特制定本合同条款,双方严格履行。
一、 工程名称:
哈尔滨职业技术学院图书馆工程
二、 工程地点:
哈平路217号
三、 分包工程项目及名称:
安全技术要求:教育工人在哈尔滨职业技术学院内要遵守校区内的各项的规章制度。不准在校区内乱窜扰乱学生的学习生活等,治安问题由乙方负责。
在校区内不准酒后作业。操作前应检查有无不安全因素后方可进行施工。
按定额结算,转账支付,按形象进度结算拨款(人工费包括管理人员工资、劳动保护、因患病或非因工伤、因工伤发生的一切费用)。
四、 安全生产文明施工
1、 总包单位对施工现场安全负总责,对现场的施工组织和安全生产统一管理和全面负责,监督检查分包单位的施工现场活动。
2、 总包单位负责分包单位从业人员办理意外伤害保险费用。
3、 分包单位要服从总包单位的安全生产管理,制定安全生产责任制度,遵守总包单位的相关规章制度和操作规程等,对不服从管理导致的生产安全事故由分包单位承担主要责任。
4、 总包单位负责人对分包方的施工过程的安全生产、文明施工进行监控,对进入现场的作业人员进行施工安全技术交底。
5、 分包方队伍进场后要经过总包方的安全教育培训。
6、 分包方使用总包方的安全防护设施设备应办理交接验收记录,有义务保护现场的安全防护设施,发现问题及时报告。
7、 总包方应向分包方提供合格的安全防护材料、设备、工具及生活设施,提供合格的机械设备、安全设施和防护用品。
8、 分包单位要设置安全生产组织机构,设专职安全人员对生产安全进行负责,对施工现场进行监督检查,发现隐患及时整改,消除不安全因素。
9、 总包单位与分包单位对分包合同的安全生产承担连带责任,对工程发生的安全责任以及违约责任承担民事责任,发生意见不一致时,可协商解决。
10、 分包单位认真执行安全生产责任状的内容规定。
11、 分包单位按文明施工标准进行施工,工完场清。
12、 甲方给乙方提供施工现场配合人员,确保机械工、电工等特种作业人员配合工作,费用乙方负担。甲方对乙方提供的安全防护装置设施等设备工具和操作人员,由乙方验收后管理使用。
13、 分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
14、 分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
①分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
②如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。
③分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担;
④如果发生伤亡事故,由分包方负责承担造成安全事故的经济责任和法律责任;
15、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
16、分包方必须执行安全防范制度:
①分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责;
②分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
③分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
④施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
⑤总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;
⑥施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工;
⑦对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除
五、 工材料及机具供应
1、 甲方供应的安全防护器具和材料有合格证,乙方应按实际需要领取,超出部分乙方负担。
2、 乙方直接采购用于安全生产的材料应有合格证,必须经甲方验收后方可使用。
3、 甲方供给的起重设备、搅拌机、钢筋切断机、砂浆机、木工工具等和使用的一般的工具必须有合格证,安全装置齐全,经检验后方可使用。
4、 乙方自备的其它工具应完好合格。
5、 乙方借用甲方的工具用后即还,如果损坏或丢失,乙方赔偿损失费用。
六、 消防保卫工作要求:
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、哈市政府、哈航颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防安全保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。
七、 乙方在施工前和施工中应负责事宜:
1、 在未进入施工现场前,按国家、省市有关规定,向甲方交出跨省施工介绍信,乡政府以上介绍信,营业执照,施工资格证书,办理跨地区通知书及临时许可证,提出施工人员名册。
2、 乙方组织的劳动力必须是年满18周岁的公民,适应施工生产的需要,且身体健康、技术较好、无劣迹。
3、 教育施工人员遵纪守法,遵守甲方施工现场的操作规程、质量、文明施工等措施,爱护国家财产,服从管理,完成任务。
4、 施工人员进入现场后不准任意增减调动,确因工程量增减或变更时,经甲乙双方协商后方可调动。乙方在施工中增减人员必须事先通知甲方,并及时填写增补人员名单。
八、 争议的处理
当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请哈尔滨市平房区劳动仲裁委员会仲裁,调解不成的可以向哈市人民法院起诉。
九、 安全文明施工目标:
按施工建筑面积及总包单位确定的目标为准。
十、 有效期
自 年 月 日生效至合同书的截止期同时截止
甲方(公章):____________ 乙方(公章):___________
法定代表人 :_____________ 法定代表人 :____________
(或委托代理人) (或委托代理人)
_______年 ______月______日 _______年______月______日
住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知效力级别:部门规章 执行日期:2018-05-17 颁布日期:2018-05-17 文号:建办质[2018]31号 时效性:现行有效
2;8;3、6m以上的边坡施工;4,包括整体提升与分片式提升。(二)土方开挖工程土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑。(四)起重吊装工程(五)脚手架工程1、机械拆除或爆破拆除的工程,已经行政许可、高度超过24m的落地式钢管脚手架、截流施工、爬模。(二)安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告,在实施过程中、槽的土方开挖;5。专家论证审查(一)建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由承包方组织、邀请专家,召开专家论证会,应到相关专业专家组库随机抽取,一般情况下应不少于5人;应当参加专家论证的人员有:1、专家组成员;2、建设单位项目负责人、总监理工程师;3、施工单位分管安全的负责人;4、技术负责人,项目负责人,项目技术负责人;5、专项方案编制人员,项目专职安全生产管理人员;6、勘察、设计单位的项目技术负责人等。
分部工程组织验收程序:1、施工单位向建设单位申请工程竣工验收;2、建设单位收到工程竣工报告后,制定验收方案;3、建设单位在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间通知负责监督该工程的工程监督机构;4、建设单位组织工程竣工验收。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。
分部工程组织验收程序:1、施工单位向建设单位申请工程竣工验收;2、建设单位收到工程竣工报告后,制定验收方案;3、建设单位在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间通知负责监督该工程的工程监督机构;4、建设单位组织工程竣工验收。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。
发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误
工程承包人全称(以下简称甲方):_________________劳务分包人全称(以下简称乙方):_________________为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包合同》,双方就施工安全管理协商达成一致,订
目录第一章、编制依据第二章、工程概况第三章、分部、分项工程检验批划分一、基础分部工程二、主体分部工程三、装饰装修分部工程四、屋面分部工程五、给排水及安装分部工程六、电气安装分部工程七、智能建筑分部工工程1八、节能分部工程1九、防水分部工程.1十、消防分部工程.1第一章、编制依据1.1、金科西永一期L43地块三标段工程设计施工图。1.2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-。1.3、建筑地基
装修工程施工安全协议书(模板)装修工程施工安全协议书为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,“以人为本”的原则,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备的安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。项目名称:工程地址位置:三、甲方安全责任:1、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。2、甲方有权搞好安全施工、防火管理以及检查,督促乙方执行有关安全生产方面的工作
1、技术文件1.1经审图机构审查通过的节能设计图及相关的技术文件(如节能设计说明、节能设计计算书等);1.2外墙墙体、屋面和热桥部位的保温施工做法或施工方案的设计说明及构造图;2 制造试样所用的建筑和保温材料2.1墙体试样:如是普通粘土空心砖墙则应索取普通粘土空心砖约60块,如是小型空心砌块(190×190×390)墙则应索取14块整块和7块半块小型空心砌块;屋顶试样:应索取0.20立方米混凝土材
法律咨询: 分部(分项)工程施工组织设计的主要内容有哪些? 律师回答: 1.工程概况及施工特点分析; 2.施工方法和施工机械的选择; 3.分部(分项)工程的施工准备工作计划; 4.分部(分项)工程的施工进度计划; 5.各项资源需求量计划; 6.技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施; 7.作业区施工平面布置图设计。 相关法律知识: 《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 第五十二条建筑工程勘
工程开工前,施工单位需要上报监理单位资料有:1,施工许可证;中标通知书及施工合同;2,施工单位营业执照,安全生产许可证,企业资质;3,项目组织结构,人员名单及特殊工种证件(看原件,留复印件);4,现场使用仪器报审(有合格的检测报告)5,施工组织设计、应急预案及专项方案;6、施工进度计划;7、地形复测报告、测量放样资料;8、进场设备、进场材料报验;9,开工申请、开工报告;
甲方(承包人):__________乙方(分包人):__________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:____________________二、分包工程范围:_______________三、工程单价:____________________四、
拆除工程安全协议书(模板)拆除工程安全协议书发包单位(甲方):承包单位(乙方):为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据中华人民共和国安全生产法、建筑法等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。工程项目名称:水泥粉磨车间拆除工程工程地址:公司厂区工程范围:车间拆除协
甲方(承包人):____________乙方(分包人):____________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:____________二、分包工程范围:____________三、工程单价:____________四、质量要求:按设计和施工规范进行
木工分项工程承包协议书发包人:_____( 以下简称甲方)承包人:身份证号码:_________ (以下简称乙方)依照平等、自愿、诚实信用原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本协议。一、工程名称:二、工程承包范围:该工程所有木工分项工程(包工包料)。主要材料:模板、木方、螺杆、三角铁、铁钉等;承包范围所需的周转材料螺帽、木、铁垫片、塑料套管、柱、梁加固原材料及配件,包括一切辅助材料,所有机具、
分包单位安全管理制度 1、分包单位应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。 非分包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。 2、分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑安全施工安全检查标准》以及相关的各项规范; 自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规
第一条 为加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规制定管理制度。 第二条 本管理制度适用于房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑安全生产活动及安全管理。 第三条 本办管理所称危险性较
甲方:乙方:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方生产安全,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议:第一条 建设单位:工程名称:工程地点:第二条 乙方资质及安全生产条件:乙方的资质:乙方的安全生产条件:说明:乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给甲方审核并
发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,确定乙方为甲方外包工程项目的承包单位。为明确双方安全生产职责,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就安全生产事宜协商一致,签订本协议,供双方共同遵照执行。乙方在甲方承包的所有项目均遵守本安全生产管理协议。第一条 甲乙双方应认真贯彻执行国家的安全生