答案是肯定的。
当事人提出受疫情影响,不能正常参加相关诉讼活动的,人民法院应结合疫情防控情况和案件情况综合判断,符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关规定的,可以适用有关时效中止和诉讼中止的规定,但法律另有规定的除外。
《中华人民共和国民法典》第194条 在诉讼时效期间的最后六个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止:
(一)不可抗力;
(五)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。
自中止时效的原因消除之日起满六个月,诉讼时效期间届满。
《中华人民共和国民事诉讼法》第153条 有下列情形之一的,中止诉讼:
(四)一方当事人因不可抗拒的事由,不能参加诉讼的;
(六)其他应当中止诉讼的情形。
中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼。
《中华人民共和国突发事件应对法》第13条 因采取突发事件应对措施,诉讼、行政复议、仲裁活动不能正常进行的,适用有关时效中止和程序中止的规定,但法律另有规定的除外。
疫情期间企业无薪休假这一做法是违法的,根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》,企业因受疫情影响导致停工停产的,未超过一个工资支付周期(最长三十日)的,应当按照正常工时间支付工资。超过一个工资支付周期的,可以根据职工提供的劳动,按照双方新约定的标准支付工资;企业没有安排职工工作的,应当按照不低于当地最低工资标准的80%支付职工生活费,生活费发
2022年4月至6月,上海因疫情因素对各个小区,商业场所均采取了封控措施,在这种情况下,商户是否还需支付此期间的物业管理费就产生了大量争议。笔者通过查找相关案例,法院大部分还是支持了物业公司的请求,在此期间仍应支付物业服务费。案例1:上海花界企业发展有限公司与家利物业管理(上海)有限公司等物业服务合同纠纷案件基本事实:原告家利公司系物业服务管理有限公司为被告花界所在的商业广场提供物业管理服务。原告
各地住建部门本文仅供交流学习,若来源标注错误或侵犯到您的权益,烦请告知,我们将立即删除。导读:近期,因为疫情影响,多地调整工程建设防控相关费用。1、山东:因疫情防控造成施工降效、窝工,以及施工单位应建设单位要求赶工发生的费用,应计入工程造价,由发包人承担;因人工短缺、交通运输不便等原因造成的人工成本和材料价格上涨,由发包人承担超出风险服务的价格风险。2、吉林:疫情防控期间确需施工的,所产生的疫情防
?1.符合规定的公益性捐赠支出可在所得税前扣除【享受主体】发生公益性捐赠的企业和个人【优惠内容】企业或个人通过公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关,用于符合法律规定的公益慈善事业捐赠支出,准予按税法规定在计算应纳税所得额时扣除。【享受条件】(1)受赠单位必须是县级以上人民政府及其部门等国家机关。(2)向公益性社会团体发生的公益性捐赠支出,必须是企业所得税汇算清缴所属年度,且受赠单位是
新型冠状病毒防控期间最高检诉求途径依据我国相关通知的规定,新型冠状病毒防控期间最高检诉求途径包括邮寄、登录网络、拨打12309检察服务热线三种。相关规定《最高人民检察院关于新型冠状病毒疫情防控期间以来信、网络和电话方式接待群众来访工作的公告》为全面落实新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控措施,最大限度减少来访群众因乘坐公共交通工具或等待接访过程中流动聚集,防止疫情传播,保障来访群众身体健康,根据党中央
1、疫情失职失责的责任,由负责疫情防控的主要领导人承担。2、《中华人民共和国刑法》第四百零九条,【传染病防治失职罪】从事传染病防治的政府卫生行政部门的工作人员严重不负责任,导致传染病传播或者流行,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
为了预防、限制和消除新型冠状疫情在我园师生间的发生和流行,按昌平区教委的工作部署,我园及时采取了对新冠疫情预防为主的方针,对我园师生实施分类治理等举措,目前我园全体师生中未出现新冠疫情发病等情况,现针对前一阶段的防控工作我园进行了自查,现报告如下:一、我园治理层非常重视新冠疫情防控工作,成立了以园长为组长,主任为副组长,保健医、各班班长为主要成员的“疫情防控领导小组,保证了疫情防控工作的标准化治理
自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,在分公司领导的带领下,坚守岗位并主动参与到疫情防控工作中,发挥着青年生力军和突击队作用。在疫情期间,全力做好本职工作,认真落实集团党委的各项安排部署,采用多种方式确保疫情防控工作教育宣传工作落实落细,加强舆论引导。通过适时更新分公司宣传栏、营业厅LED大屏,完成防疫相关宣传挂图的张贴和防疫短片滚动播放工作;利用微信群等网络宣传载体及时将疫情防控的指示精神、动态和先进
一、疫情防控落实的四早措施是哪些在常态化疫情防控形势下,疫情防控落实四早措施是指早发现、早报告、早隔离、早治疗。二、相关法律规定《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》(节选)一、坚持预防为主1.科学佩戴口罩。在人员密集的封闭场所、与他人小于1米距离接触时佩戴口罩。医疗机构工作人员,在密闭公共场所工作的营业员、保安员、保洁员、司乘人员、客运场站
今年以来疫情虽总体趋于稳定,但局部地区疫情却时有爆发,由此暴露出疫情防控中存在的问题与短板:新的疫情形势下,存在防控意识不足,摸排可能存在漏洞。当前疫情严峻形势较2022年有所减轻,随之而来的是工作人员对疫情防控工作松懈、群众防护意识的下降,由此导致局部疫情的再次扩散及诸如扬州的工作人员意外感染的问题;对于风险区进入人员的摸排主要依靠公安及工信部下发数据、社区主动报备及返回人员自述,准确性和真实性
一、单位和个人违反疫情防控措施应承担什么法律责任1、传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人,在治愈前或者在排除传染病嫌疑前,不得从事易使该传染病扩散的活动;拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的,可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。2、有关单位和部门应当依法按照相关规定采取预防措施,积极消除已发现的可能引发突发事件的隐患,避免发生严重突发事件,如果有关单位未按规定采取相关预防措施
为全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全,确保各项防控措施落实到位,在市、县新冠状肺炎疫情防控工作会议后,我乡高度重视,精准施策、周密部署,制定应对措施,组织各方力量开展疫情防控工作,确保各项工作有条不紊、扎实推进。现将乡疫情防控工作开展情况汇报如下一是狠抓思想认识。认真贯彻落实市、县疫情防控会议精神,坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓,进一步强化风险意识和责任担当,充分考虑风险隐患、扎
村两委班子疫情防控工作情况汇报___村村两委班子坚决贯彻落实市委市政府和___街道党委办事处的决策部署,切实将疫情防控工作作为当前最要的工作抓紧抓细抓实,扎实落实各项防控工作任务。体汇报如下:一、强化组织领导,压实工作责任第一时间组织村两委班子成员、村民组长等相关人员召开情防控部工作会议,及时贯彻疫情防控会议精神。成立___村防疫工作领导小组,逐项落实工作责任,细化分工到事到,明确时间节点和重点任
一、疫情期间物业公司有义务开展、配合政府疫情防控工作吗? 《中华人民共和国传染病防治法》(下称“《传染病防治法》”)第四十五条规定:“传染病暴发、流行时,根据传染病疫情控制的需要,国务院有权在全国范围或者跨省、自治区、直辖市范围内,县级以上地方人民政府有权在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资,临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备”。 《中华人民共和国突发事件应对法》(下称“《突发
1、根据中华人民共和国传染病防治法等法律法规的规定,参加疫情防控人员的工资照常发放,用工单位不得克扣劳动者工资,单位不得无理由的停止发放工资。疫情防控人员补助也不得无故停止发放。此外,政府还应当对被隔离地区被隔离人员提供基本的生活保障。保障被隔离人员基本生存需求不受影响。2、法律依据:《中华人民共和国传染病防治法》规定省级政府可以决定对本行政区域内的甲类传染病疫区实施封锁,但封锁大、中城市的疫区或
医院疫情防控志愿者集体先进事迹材料2022年初,一场灾难发生,给人类带来了一次严峻的考验。当疫情开始蔓延之时,各地方为控制疫情停工停产、居家隔离,人们像是被按下了暂停键,而医院仍然高度运转。____医院响应国家政策,为把好防控疫情第一道门组建了一支志愿者队伍。他们当中有医生、护士、行政工作人员。为了保证医院内患者的绝对安全,他们志愿在医院门口严密防控前来就诊的患者。他们在预检分诊服务台,建立秩序、
一、预检分诊(一)设置要求1.医疗机构应当设立预检分诊点。2.预检分诊点一般设立在门急诊醒目位置,标识清楚,相对独立,通风良好,具有消毒隔离条件。3.预检分诊点要备有发热患者用的口罩、体温表(非接触式)、手卫生设施、医疗废物桶、疑似患者基本情况登记表等。4.承担预检分诊工作的医务人员穿工作服、戴工作帽和医用防护口罩,每次接触患者前、后立即进行手卫生。5.预检分诊点实行24小时值班制(晩间设在急诊,
开发商以疫情防控延期交房免责吗?首先说明的是开发商并不一定能够以疫情防控为由延期交房并且免责。根据《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见》的规定,如果是因为疫情或者疫情防控措施直接导致合同不能履行的,依法可以适用不可抗力的规定,根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任。因疫情或者疫情防
养老机构疫情防控应急方案养老机构入住老年人普遍年老体弱、抵抗力差,疫情防控压力大。为保障养老机构老人及员工身体健康,积极应对今冬明春可能出现的新冠肺炎疫情,确保实现“外防输入,内防反弹”的防控目标、民政局积极落实省疫情防控指挥部第21号令、市疫情防控指挥部第12号令以及区疫情防控应急指挥部文件的通知精神,建立健全养老机构疫情防控管理措施,进一步加强对新冠疫情防控管理,压实对新冠疫情防控责任,现结合
一、总则(一)目的高效有序地落实甲型H1N1流感疫情防控应对和应急工作,为及时发现甲型H1N1流感的疑似病例和聚集性病例。最大程度地减少甲型H1N1流感对公众健康和社会造成的危害,保障公众身心健康和生命安全该病毒可能出现了新的重配,猪流感是一种由A型流感病毒引起的猪呼吸系统疾病。此次在美国和墨西XX发生的人感染猪流感病例中检测到病毒为猪流感甲型H1N1病毒。并出现了人际传播,维护社会稳定和经济发展