工程名称建设单位施工单位合同编号
甲方：_________
乙方：_____________________
按照《中华人民共和国民法典》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：厂房增加阁楼
2、工程建筑面积共218平方米。
3、工程地点：澳优乳业厂房
4、工程内容：
5、承包方式：包工
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为10天。自主钢构进场之日起计。
2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。
甲方 条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。
第三条合同总价
合同总价人民币：36500元（叁万陆仟伍佰圆整）。如施工过程中图纸变更，则变更部分按实结算。如增加图纸以外内容另行计算。
合同总价不含税。
第四条甲方责任与义务
1、甲方提供水、电,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。
2、甲方提供叉车，配合施工。
3、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延；
4、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任；1
5、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。
第五条乙方责任
1、负责现场安全施工，文明施工。
2、负责报价单范围内的钢结构工程施工。
3、乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸，按图验收。
4、乙方根据甲方提供的平面布局图进行阁楼工程结构设计。乙方应保证钢结构牢
固、可靠，不得破坏大楼结构。由 乙方设计不当或未按国家、行业相应标准、规范施工而造成的一切事故责任由乙方全部承担，所产生的经济损失由乙方负责。
第六条工期延误
1、如遇人力不可违或甲方原因造成停工，工期顺延
2、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况；
3、甲方未按合同约定时间支付相应工程款。
第七条工程价款支付及工程变更
工程合同价款为报价单范围内的工程内容价款，不含增加内容价款（增加内容价款另行计算）。
1、合同签订之日，甲方支付给乙方合同预付款__________________（_________元）；
2、钢构安装完毕，工程完成并经甲方验收合格后，甲方一次性付给乙方合同工程余款_____________________（___________元）;
3、工程变更甲乙双方协商解决调整。
本合同中未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议经甲乙双方单位代表签字（盖章）后与本协议具有同等法律效力。
第八条保修
1、保修范围：______乙 方负责施工的内容；保修期一年，对非乙方责任造成的损毁，不在保修范围之内。
第九条违约责任
乙方责任：
1、因乙方过错不能按合同规定的期限交付使用权的，每天付甲方1‰逾期违约
金，最高不超过10,000元逾期违约金。
2、如甲方未按合同规定支付工程进行款，乙方有权停止施工，并在工程进度款收
到后再开工，停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由甲方承担。
3、乙方施工人员应具备相应工种施工等级证书，应严格按照国家、行业施工规范
施工。乙方在施工过程中如发现结构异常，应及时停工并通知甲方现场人员。
4、因乙方设计、施工事务造成的停工，乙方自行承担一切损失，工期不顺延。
甲方 责任：
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，开竣工日期可以顺延。
2、工程中途停建、缓建或由 要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。
3、工程未经验收，建设方、甲方提前使用或擅自运用，由此而失去工程质量异议权，依法视为验收合格。
4、乙方验收通知书送达的5天内甲方应组织验收，验收结果甲方以书面方式告知乙方。
5、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额3
每天按万分之五偿付给乙方，并允许乙方停工，工期相应双倍延期。
6、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。
第十条安全
1、乙在工程施工至交付之前的过程中，建设方、甲方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则，造成其人身安全或引起其他安全事故均由建设方、甲方负责。
2、在施工过程中，由 乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损坏，其责任及经济损失由乙方承担。
3、甲方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。
第十一条合同份数
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同修改无效。
第十二条合同
双方确认图纸各两份，双方各执一份。
图纸作为合同的一部分，与合同具有同等效力。
合同文件的解释顺序：本合同、双方签字认可的图纸。
甲方（签章）:______ :______ ：______乙 方（签章）:______ :______ ：
法定代表人（签字）：_________________ 法定代表人（签字）：_________________
委托代理人（签字）：_________________ 委托代理人（签字）：_________________
日期：_______ 年_____年_____月_____日 日期：_______ 年_____年_____月_____日
发包方(以下称甲方)：_________________________承包方(以下称乙方)：_________________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条、工程项目一、工程名称：_____安装工程二、工程地点：_____三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条、
发包方(以下称甲方)：__________________承包方(以下称乙方)：__________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.3、承包方式：____
编号：_钢构工程施工合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日甲方：乙方：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：第一条施工概况甲方委托乙方在在房间进行钢构混凝土工程。该房间结构为钢筋混凝土框架结构，目前已具备了工程开工条件。第二条施工内容甲方以目前房屋现状交给乙方，乙方以包工包料的形式进行施工。为明确乙方的工程承包范围，特对各专业范围及装修做法进行详细描
你好：可以起诉解决，也可以报警解决
在去进行工程施工的时候，对于合同双方来说，是需要达到要求相关的款项才会到账的，那么就需要了解工程施工合同毛利算法？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同毛利算法 盈利能力是各方面关心的核心，也是企业成败的关键，只有长期盈利，企业才能真正做到持续经营。因此无论是投资者还是债权人，都对反映企业盈利能力的比率非常重视。一般用下面几个指标
建设工程合同的签订一般会伴随着税收的缴纳，税收政策是每个公民都应当了解的内容。那么，建设安装工程承包合同计税依据是什么？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设安装工程承包合同计税依据 发生什么只交什么的印花税，没有发生的则不用申报交税。今月只发生销售物业管理费，那么只交这个印花税。 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号
前言：建设工程施工合同案件中对于发包方而言，其合同目的为接收合格的建筑产品，承包方承建的工程是否为合格工程既包括建设工程质量合格，也包括该建设工程经过竣工验收程序并将在建设过程中的相关资料在城建档案馆备案存档。故工程档案资料对工程的竣工验收及备案具有至关重要的作用，在一般的建设工程施工合同中对工程档案资料的移交的具体时间、方式及内容均有具体明确的约定。实践中，承包方存在多种原因，不能（及时）移交工
生活实践中，我们签订了合同往往会伴随着税收的出现。尤其是在订立工程施工合同的时候，我们需要缴纳印花税。那么，工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗 在合同签订时按承包金额万分之三贴花，在工程所在地地税局缴纳，也可以在机构所在地地税局申报缴纳。根据
法条原文： 第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。接下来，关于建设工程施工合同与承揽合同的区别的详细内容，就由小编为您做更进一步的解答吧！ 一、建设工程施工合同与承揽合同的区别 １、合同标的物的区别。建设工程施工合同完成的工作构成不动产，即合同标的物是不动产物，包括民法意义上的完全不动产
解除施工合同后支付工程价款的方法是：施工完毕且验收合格的按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕验收不合格但经修复合格的按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕合同解除的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。
一、新旧合同条文对照GF-2013-0201 GF-1999-0201 第二部分 通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1合同 …… 1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规
一、建设工程施工合同文件的解释顺序 合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （一）本合同协议书； （二）中标通知书； （三）投标书及其附件； （四）本合同专用条款； （五）本合同通用条款； （六）标准、规范及有关技术文件； （七）图纸； （八）工程量清单； （九）工程报价单或预算书。 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商
在我国司法实践中一直有存在比较大的争议问题，就是规定建设工程施工违法分包人、合同转包人等对工程欠款需要承担连带责任，那么建设工程施工合同分包人的连带责任？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设工程施工合同分包人的连带责任 建设工程合同的履行尤其是大型建设工程的建设涉及众多的专业技能，承包人往往并不具备实施全部工程业务的能力，尤其是一些专业
民事答辩状答辩人：**有限责任公司，住所地：**。统一社会信用代码：**。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》已于2020年12月25日由最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，现予公布，自2021年1月1日起施行。 最高人民法院 2020年12月29日法释〔2020〕25号最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建
如有法律问题，可致电律师。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》确定了“实际施工人”的概念，但在“实际施工人”司法认定上存在一定模糊。对此，最高人民法院就该问题作出了答复：最高人民法院关于统一建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”的司法认定条件的建议的答复对十二届全国人大四次会议第9594号建议的答复您提出的关于统一建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”的司法认定条件的建
一、实际施工人认定需要以无效施工合同为前提根据最高人民法院出台的《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》目前通认的一种观点认为：实际施工人主要有无效建设工程施工合同的承包人、包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人。实际施工人的限制条件为其涉及的建筑工程施工合同必须无效，即若建筑工程施工合同本身就是合法的，承包方本身就具有合法的施工资质也没有非法转包等违法行为，那
发包人(全称)：__________________________________________________________________承包人(全称)：__________________________________________________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效： (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 第三条 建设工程
