建筑业是我国国民经济的重要支柱产业。工程总承包模式对促进建筑业可持续发展有重要作用，是中央战略部署和大力推进的领域，虽然其在实践中发挥了明显的优势，但也暴露了很多问题。
规范发展工程总承包，是促进建筑行业转型升级、实现高质量发展的必然要求。
2020年11月25日，《住房和城乡建设部、市场监督管理局关于印发建设项目工程总承包（示范文本）的通知》（建市[2020]96号出台），标志着《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216，以下简称《2020版合同》）正式面世，自2021年1月1日起执行。
这是对中共中央、国务院“推进工程总承包”重大战略部署的落地；也是在总结《2011版合同》经验基础上，对工程总承包实践的现实裁判需求做出的有力回应。
本文从案例出发，结合工程总承包合同条款中比较容易出现争议的部分，梳理法院对此类案件的裁判要旨，希望对现实的工程总承包纠纷案件的解决提供一定的思路。
案例一：敦煌市清洁能源开发有限责任公司（以下简称“敦煌清洁能源公司”）与中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（以下简称“安徽电力二建公司”）建设工程合同纠纷案
案号：（2018）甘民终481号
审理法院：甘肃省高级人民法院
裁判要旨：EPC总价清单范围内未施工内容不予扣除。
敦煌清洁能源公司认为，安徽电力二建公司未按中标文件及合同确定的范围与规定的规模标准进行设备的购置与安装，未按敦煌清洁能源公司批准的施工图组织施工，对部分施工内容擅自变更，偷工减料，未按投标文件与费用清单购置安装相应设备，对该部分款项应进行扣减，并提供案外人工程造价事务所出具的项目竣工结算的审核说明予以证明。
后法院审理后认为审计为发包方单方委托（合同为总价合同，并未约定审计结果作为结算依据），且项目移交生产交接书载明没有遗留和整改项目，且经建设单位、生产单位、主体设计单位、主体施工单位、主体调试单位盖章确认。
法院对于敦煌清洁能源公司要求扣减的诉请不予支持。
案件评析
注意区别EPC模式下合同签约合同价和合同总价的区别，根据《2020版合同》，签约合同价应包括具体价格清单，如设计费、设备购置费、建筑安装工程费、暂估价、暂列金额、双方约定的其他金额；
合同价格形式则明确了为“总价合同”，原则上“根据合同约定的在工程实施过程中需要进行增减的款项外，合同价格不予调整，但当事人另有约定的除外”。
本案中，发包方已经通过项目移交交接书等文件确认工程无遗留和整改的项目，对于发包方要求扣除的请求法院未予支持。
案例二：新煤化工设计院（上海）有限公司（以下简称“新煤化工公司”）与中国铝业股份有限公司河南分公司、中国铝业股份有限公司建设工程合同纠纷案号：（2019）豫民初27号
审理法院：河南省高级人民法院
裁判要旨：EPC项目中，承包人应对工程承包范围及内容发生变化承担举证责任，对涉及设备及材料增加，没有证据证明项目功能明显超越合同约定功能的，法院对承包人要求增加费用的主张不予支持。
涉案新媒化工公司主张了合同外16项增项费用，法院经审理后支持了其中7项为合同外工程，支持了合同外增加价款。
案件评析
EPC项目将设计、采购、施工等内容通过交钥匙合同一并交给承包方。在这种EPC模式中业主与承包方签订工程总承包合同把建设项目的设计、采购、施工等工作全部委托给承包方负责组织实施，业主只负责整体、原则的目标管理和控制。
设计、采购和施工是承包方统一策划、组织、指挥、协调和全过程控制。在此情况下，业主介入实施的程度较低，发包方或者业主单位运用其管理经验对项目建设中的相关零星设备和材料进行适当调整，也是EPC项目建设过程中边施工、边设计、边改进的常见现象。
对于项目实施过程中需要重大调整和改进的工程项目，承包方按照合同约定可以启动索赔或者追加项目费用。
案例三：东辰控股集团有限公司（以下简称“东辰公司”）、中建安装工程有限公司建设工程合同纠纷审理法院：最高人民法院
案号：（2018）最高法民终1240号
裁判要旨：EPC项目中，若发包人和承包人对工期延误均存在过错，法院在综合考虑双方过错程度的基础上，判令双方各自承担工期延误的损失，对发包人主张工期延误损失不予支持。
涉案工程完工时间确实晚于合同约定工期，存在工期延误。但根据中建公司提交的多份《工程联络单》、《设计变更通知》及《工程联络单》，可以认定东辰公司对工程竣工延迟有责任。
另外，东辰公司在案涉工程竣工后长达三年多时间内一直未要求中建公司承担逾期竣工违约责任，直到本案诉讼发生后才以反诉方式提出该项请求，两审法院对此均不予支持。
案件评析
EPC项目中，若承包人存在延误工期的情形下，若发包人对工期延误存在过错，应当承担相应的责任。法院认定各方责任，主要依据履行过程中的文件。
如本案中，发包人在合同履行过程中下发大量的变更指令、增加要求或工程内容的，可以认定为发包人对工程延误存在过错。
案例四：华能泰安众泰发电有限公司（以下简称“众泰公司”）与江苏新世纪江南环保股份有限公司（以下简称“江南环保公司”）建设工程施工合同纠纷案号：（2017）苏民申1376号
审理法院：江苏省高级人民法院
裁判要旨：工程总承包项目约定的价格形式为固定总价，合同履行过程中发包人和承包人通过往来函件形式确认对合同价款进行调减的，法院应予支持。
涉案众泰公司与江南环保公司签订固定总价合同，由江南环保公司以EPC总承包方式承建众泰公司的机组烟气脱硫工程，施工过程中，经双方协商对施工方案进行调整，取消两台增压风机及相应工程，故江南环保公司应按合同约定的相应价款返还增压风机项目工程款。
由于该合同系固定总价合同，无合同价款组成明细，无法直接明确合同价款中对应的增压风机价款。从江南环保公司提供的2008年1月8日双方往来函件看，先由众泰公司提出按250万元扣除两台增压风机款，江南环保公司回函予以确认，表明双方在合同履行过程中已协商一致扣除两台增压风机款为250万元。
案件评析
对于EPC项目，《2020版合同》推荐采用的价格形式是“总价合同”，但并不意味这合同价格在整个合同中不得作出调整，“签约合同价”也只是反应各方在签约时的合同价款，可以根据合同约定在履约过程中予以增减，但应严格按照合同约定的程序、方式调整合同价款。
《2020版合同》文本，由合同协议书、通用合同条件和专用条件三个部分组成。其中合同协议书部分包括工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式等十一部分组成，集中约定了合同各方当事人的权利义务关系。
合同通用条款和专用条款部分又对各部分内容做了详细约定，这为市场主体参与工程总承包项目提供了具体的指导，也为工程纠纷案件的有效解决提升了推进效率，并且提供了裁判依据。
对于项目履行过程中出现的签订总承包合同时难以预见的变化，可以对合同相应内容作适当调整，但需要严格按照合同约定的程序和条件，并形成双方明确认可的变更、修订、增减意见或者签证。
你知道什么是实验室粉碎机吗 我来告诉你，它又称为实验室破碎机，在实验室化验室使用较多，属于小型破碎机设备的一种。适合各种中西药物、珍珠、西药、化工原料、食品原料、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料的超微粉碎，可以用作药研、化妆品、内科、外科、眼科、皮肤科用药等。设备利用活动齿盘和固定盘间的高速相对运动，使被粉碎物经齿冲击、磨擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果
基本工资即劳动者所得工资额的基本组成，它由用人单位根据规定的工资标准支付，较之工资额的其它组成部分具有相对稳定性。岗位工资是按照工种不同来计算，工作变动，岗位工资也随着变动
我国第二轮土地承包是从1997年1月1日开始的。 中央提出“在第一轮承包到期的地方，都要无条件地延长30年不变。”第一轮承包是指实行家庭联产承包时算起，我国大部分地方第一轮承包时间普遍为1983年，再延长30年，统一确定起始时间在1997年，因此，新一轮土地承包期全国统一确定至2027年12月31日止。 深化农村土地制度改革，完善承包地“三权”分置制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承
在足疗店里正常按摩的，并不违法，如果涉嫌卖淫嫖娼的，则应当依法处理，可以予以罚款或行政拘留。法条链接：《治安管理处罚法》1、第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。2、第六十七条引诱、容留、介绍他人卖淫的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻
提起“医疗纠纷”这四个字，不少医务人员都会皱起眉头。因为当医疗纠纷发生，处理稍有不慎，轻则人财两空，重则职业生涯全断送。分享以下几个医疗纠纷案例，看看这些问题在日常工作中，你是否会忽略而导致纠纷的发生。医院不能证明医疗产品合法来源担全责【案情简介】2008年6月25日，王某因右前臂受伤入住某医院行“右尺桡骨骨折切开复位 内固定术”，后摄片检查显示王某右尺桡骨中段骨折内固定手术后骨不连，钢丝嵌入骨折
律师观点分析2015 年，政府向A颁发《中华人民共和国农村土地承包经营权证》，确认7块土地共计245.8 亩土地由A承包，发包方为村民委员会，承包方式为家庭承包.后B（村民委员会第二生产小组）向法院起诉称，请求Z停止侵害并归还涉案土地，并要求被告支付拖欠的承包费14000 元。一审判决驳回村民委员会第二生产小组的诉讼请求。B不服审议判决，提出上诉请求：1.撤销一审判决，依法改判或发回重审；2.
通常情况下，拆迁补偿方案由双方协商确定，如果对拆迁补偿方案不满意，还可以申请行政复议，对复议结果不满意还可以申请行政诉讼。也可以直接提起行政诉讼。更多复杂的征地拆迁法律纠纷问题，建议咨询专业律师。
1、机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。2、单位应当保证职工享受年休假。3、职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。4、 职工累计工作已满1年不满10年的，新入职员工年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。5、国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
1964年，麦克卢汉提出“地球村”这一概念，预言地域界限和文化差异会逐渐变得多余，人类大家庭结为一体，终将开创一种极其融洽的大环境。在现在看来，似乎确如其言。时差、边界、文化、语言等国家与国家、民族与民族之间的差异都不再是问题。若你出国旅游，就会发现，在很多地方华人的占比越来越高，移民不再是少数人的选择，而是一个大家都广泛关注的话题。狮城新加坡，亚洲四小龙之一。2015年、2016年和2017年蝉
有限责任公司或股份有限公司都可以一、情况分析我国公司法的公司形式分为有限责任公司和股份有限公司。两人合伙情况下都可以做。二、法律规定《公司法》第二条 本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。第二十四条 有限责任公司由五十个以下股东出资设立。第七十八条 设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
您好！我是上海理本广治律师事务所的潘律师，专注于刑事、民事案件方面问题。 问题回答： 依据您描述的内容我们还无法给您正确法律建议。具体分析如下： 办理部门有表格 针对以上回复如果您还有其他疑问，可以直接联系或转为一对一咨询，建议来所咨询，会给您更详尽的解决建议！！！
文|唐莉 湖南天地人律师事务所受益于我国电商市场的快速发展和巨大红利，近几年快递行业维持较高的增长态势。2016-2020年，我国快递行业收入规模保持逐年增长的态势。2020年，全国快递业务收入累计完成8795.4 亿元同比增长17.3%2021年，1月份快递业务收入 867.6 亿元同比增长73.3%与此同时，快递行业的从业人员也越来越多。快递员和快递公司的关系也从一开始的雇佣关系而逐渐复
你好，依据代理协议内容履行即可
你好，协商或起诉要求商家赔偿。
可以起诉要求对方返还的
你好 一般是物业的责任。。。。。。。。。。。
1、夫妻一方婚前以个人财产购买房屋并按揭贷款，婚前办理了夫妻一方个人为所有权人的房产证，婚后双方共同还贷，离婚按揭房怎么分? 该情形下的房屋为一方个人财产，在离婚时另一方无权要求分割。但对参与共同还贷的配偶一方，有权要求对方对其清偿的部分予以返还。在此需要明确的是，共同还贷不论是用一方的个人工资还是双方的工资，都应认定为共同还贷。因此，有贷款的房屋在离婚时，共同还贷的一方可以请求对方返还还贷的房
;房屋拆迁纠纷诉讼的分类 一、关于向人民法院提起民事诉讼问题 《条例》第十五条规定：“拆迁补偿安置协议订立后，被拆迁人或者房屋承租人在搬迁期限内拒绝搬迁的，拆迁人可以依法向仲裁委员会申请仲裁，也可以依法向人民法院起诉。起诉期间，拆迁人可以依法申请人民法院先予执行。” 《最高人民法院关于受理房屋拆迁、补偿、安置等案件问题的批复》法复[1996]12号规定：拆迁人与被拆迁人达成协议后，一方或者双
公司股东查阅会计账簿不可以复印。公司的会计账簿公司股东对其只享有查阅权而没有复印权。因为会计账簿可能涉及公司内部交易的商业机密，故不可以随便进行复制。公司股东会计账簿查阅权的行使程序及方式为股东向公司提出行使会计账簿查阅权的书面申请，公司在收到股东的书面申请后15日内,对其查阅的具体目的进行审查等。 一、公司股东查阅会计账簿可以复印吗 公司股东查阅会计账簿不可以复印。法律允许股东查阅并复制
单位：21世纪不动产大港育贤鼎大港宾馆店职位：资深置业顾问案情:刘某作为买方、韩某作为卖方、某房地产经纪有限公司作为居间方，三方签订了《房屋交易居间合同》，约定:由刘某购买位于朝阳区甘露园丽景馨居7号楼2201号房屋一套(“产权证号”一栏未填写内容)，刘某支付某房地产经纪公司代理费8375元;韩某应保证所售房屋产权明晰，无纠纷、债权债务，提供房屋办理过户手续相关证件原件;某房地产经纪公司负责代办房
