以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款17.3款为例,并结合《江苏省住建厅意见》,江苏省内的建设工程项目,受新冠疫情影响,由发包人承担的费用有:
(1)留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用;
(2)受新冠肺炎疫情防控影响,工程延期复工或停工所发生的工程清理、修复费用增加;
(3)工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出,包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资,由承包人向发包人提供疫情防控方案,经发包人签证认价后,作为总价措施项目费由发包人承担;
(4)受新冠疫情影响造成工期延误,工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的,相应的赶工费用由发包人承担。注意,此时承包人应注意与发包人形成有效的赶工措施费签证。
【案例】(2014)苏民终字第0210号案中,江苏高院认为,对因“非典”原因导致延期交付,发包人要求赶工且发承包双方对赶工措施费形成有效签证的,对承包人主张的赶工措施费应予支持。
以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款17.3款为例,并结合《江苏省住建厅意见》,江苏省内的建设工程项目,受新冠疫情影响,由发包人承担的费用有:(1)留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用;(2)受新冠肺炎疫情防控影响,工程延期复工或停工所发生的工程清理、修复费用增加;(3)工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出,包括按规定支付的隔离观察期间的
导读:近日,山西省住建厅等4部门联合发布《关于稳定建筑业运行保障行业提质发展的通知》,通知提出严格施工过程结算管理。1、发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内支付预付工程款,预付款的比例不低于合同价款的10%。2、发包人应依据已确认的当期施工过程结算文件,按照合同约定足额支付工程进度款,合同约定的进度款支付比例不得低于85%。对发包人不按合同约定支付工程进度款的工程建设项
不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。那么,因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?一、因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担
不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。那么,因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?一、因不可抗力造成工程停工的,损失由谁负责?因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担
员工在工作过程中由于自身过错造成经济损失,公司是可以对员工进行罚款的,严重的还可以开除,不用支付赔偿金,法律是给予了公司充分的自治权的,但是公司应该合理的制定罚款制度,罚款上限,保障劳动者一定的经济收入
因疫情管控开发商延期交房是否属于不可抗力,责任如何承担?法院审理案件中,开发商提出,2020年春节因疫情管控,楼盘在2020年1月30日到4月30日无法施工。这是不可抗力导致延长复工,按照法律规定,这期间应为免责期,免除开发商的违约责任。法院经审理,判决开发商支付陈某夫妇违约金3.1万余元。这批案子判决后,部分当事人上诉,二审法院近日维持了原判。法官说法本案中,新冠肺炎疫情属于不可抗力,这是没有争
您好,只要出租方无过错,不需要承担责任。
法院传票上已确定开庭时间, 后法庭电话通知“延期开庭”或“不开庭”,有法律效力。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百三十六条 人民法院审理民事案件,应当在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参与人。公开审理的,应当公告当事人姓名、案由和开庭的时间、地点。
近期,建筑材料市场价格波动较大,对建设工程造成较大影响。多省市建筑业行业行政管理部门发文明确,不得采用无限风险、全部风险规定合同条款中的材料价格风险内容和范围。合同已约定不调整主要材料价格或约定承包人承担无限材料价格风险的,当主要材料的涨跌幅度过大,发承包双方应本着实事求是和公平公正的原则,协商签订主要材料价格调整的补充协议。我们知道,上述文件多属于管理性规范文件,行政监管再怎么“倡导”、“管理”
应注意搜集开发商延期交房的证据,保留延期交房的额外损失证据,还应注意诉讼实效,了解延迟交房退房条件,开放商延迟交付超过30-90天,买受人就有权要求退房,一般情况下开发商应向买受人双倍退还定金或支付房款利息。购房者应依合同约定行使权力,对于开发商逾期交付房屋的,购房者应根据自己所要达到的目的,结合合同的具体约定,来行使自己的权力。解除权的行使期限为,经对方当事人催告后,解除权行驶的合理期限为三个月
办理税务登记: 领取执照后,30日内到当地税务局申请领取税务登记证。一般的公司都需要办理2种税务登记证,即国税和地税。费用是各40元,共80元。 办理税务登记证时,必须有一个会计,因为税务局要求提交的资料其中有一项是会计资格证和身份证。你可先请一个兼职会计,小公司刚开始请的兼职会计一般200元工资就可以了。
你好:可以起诉解决,也可以报警解决
在民事诉讼中一般是由败诉方承担诉讼费用,如果部分胜诉部分败诉的则败诉方对自己败诉部分承担诉讼费。具体到交通事故中,如果肇事方为机动车并且购买了交强险的,则一般可以起诉肇事方和保险公司,最终由肇事方和保险公司来承担
一、建设工程有限公司经营范围有哪些 1、建设工程有限公司经营范围包括: (1)房屋建筑工程、钢结构工程、水利工程、市政工程、管道工程; (2)建筑材料的技术研发、推广、生产、销售、租赁;铝合金模板的生产;铝合金模板及脚手架的销售; (3)环境艺术设计、建筑工程设计、城市规划设计、雕塑设计、景观园林设计、平面设计、艺术品设计。 2、法律依据:《中华人民共和国公司法》第十二条 【经营范围】公司的经营范
你好,协商不成可以起诉处理的
一、工程款拖欠怎么办(一)工程款被拖欠解决方法一:行政措施1、资金审查政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办人员的行政责任。2、项目审批政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告,一定要严格遵守审批、审核程序,并委托在关咨询公司进行评估、
打架致人轻伤,赔偿的项目包括有医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入,以上合计多少就赔偿多少;但是双方也可以对赔偿的项目进行协商。法律依据:打架致人轻伤,赔偿的项目包括有医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入,以上合计多少就赔偿多少;但是双方也可以对赔偿的项目进行协商。法律依据:《刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下
国有资金是指国家财政性的预算内或预算外资金。使用国有资金投资的项目包括: (1)使用各级财政预算资金的项目; (2)使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目; (3)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。还需提醒注意的是按照《建设工程工程量清单计价规范》(2013)强制性条文第3.1.1条规定:使用国有资金投资的建设工程发承包,必
分这两种情况进行讨论。 一、房屋已建成 房屋已经建成的情况下,破产企业即有对购房人履约的可能,也就是业主有可能能够拿到房子。 二、房屋未建成 若企业破产宣告时房屋尚未建成,或人民法院受理破产申请后,管理人决定不再继续修建未建成的房屋,就会造成破产企业对购房人债务履行事实不能的情况。根据房屋的买受方式不同,可以区分为两种情况:按揭贷款买房和对卖方分期付
本人或本人和其配偶在主要工作的城市没有住房,在外租赁房屋的,租房租金可抵扣个税。纳税人可以通过官方办税软件或网站、电子或者纸质报表等方式,向扣缴义务人或者主管税务机关报送个人专项附加扣除信息。法律依据:《个人所得税专项扣除暂行办法》第十八条 本办法所称主要工作城市是指纳税人任职受雇的直辖市、计划单列市、副省级城市、地级市(地区、州、盟)全部行政区域范围;纳税人无任职受雇单位的,为受理其综合所得汇算