发包方(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、和诚实信用的原则,双方就项目绿化工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程路段:
4、工程范围及工程量
(1)工程范围为:见施工图及工程量清单;
(2)工程内容及工程量:人工细平场地;种植苗木、草坪;养护苗木、草坪;合同工程量见《工程量清单》,结算工程量按实际合格面积或数量计算;
(3)工程养护:养护费用按月计算。养护费(喷药、施肥等全部养护费用),本项目默认养护时间为_______个月,甲方可以根据实际情况调整养护时间。
二、合同工期
合同工期:开工后_____天内完成。具体开工日期由甲方确定,但不应迟于______年______月______日。
若应甲方原因,开工时间迟于约定时间,草坪采购市场价格上涨,且高于______元/m2,甲方应该根据市场价格调整草坪单价,其工程量按实计算。
三、承包方式
乙方负责所承包的工程内容的施工,承包方式为包工、包材料、包养活,不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责,乙方负责人工细平。
四、甲方责任及义务
1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督;
2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电;
3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。
五、乙方责任及义务
1、乙方负责苗木草坪种植、养护及木扶架,乙方必须保证质量符合设计及《公路工程质量评定标准》要求;
2、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)应按甲方提供的要求及时完成;
(2)承担施工安全保卫工作,杜绝重大安全事故发生,由乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用,由乙方自行承担;
(3)施工场地清洁卫生的要求:符合省、市环境卫生管理的有关规定;
(4)乙方应当按照合同书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同书约定的开工日期前3天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,开工日期不予顺延;
(5)乙方承包的工程项目,不得进行分包,按施工计划自觉接受甲方的管理,保证施工的顺利进行;
(6)乙方在施工中应自觉接受甲方的管理,不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量,甲方有权终止本合同,造成返工损失,乙方应予赔偿。
合同签订以后,双方应该严格遵守。不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同,乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,无故解除合同,甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。
六、工程造价及工程价款的支付
1、工程造价
本合同价款采用固定单价合同方式清单报价,苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要,要求乙方在各施工部位采用何种规格,乙方应该严格按照甲方要求施工。
经过双方验收合格后按实办理结算。
本工程暂定合同总价为:________元(大写:_______)
2、工程款支付方式
开工后甲方先支付乙方合同总价______%的工程款,每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续,甲方根据计量按照_______%支付工程款。
工程养护期完毕并验收合格后,双方办理结算,结算完毕,甲方累计支付乙方工程至________%,剩余_______%保修期满后一次支付。
工程保修期:验收合格后_________个月,保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。
七、工程质量
1、工程质量等级:合格。
2、乙方按照施工图纸和甲方要求,精心组织施工保证工程质量,如质量不符合标准,必须返工,其工料费损失,由乙方承担;如因不可抗拒的自然灾害,导致无法挽救的损失,由甲方负责。
八、违约责任
1、乙方坚决杜绝乙方人员以任何原因或理由对甲方人员、监理、业主等于工程相关人员,恐吓、威胁、人身攻击等恶劣事件发生;
2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目车辆或项目相关人员等恶劣事件发生;
3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生;
4、乙方若违背承诺,发生上述任何恶劣事件,乙方愿意接受甲方每次_______元以上的罚款,并承担全部责任;
5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生,乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成,乙方可按照合同约定向法院诉讼。
九、附则
1、本合同如有未尽事宜,双方应友好协商另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时,任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。
2、本合同一式________份,甲方执_______份,乙方执______份。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后,合同失效。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
_________年____月____日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
_________年____月____日
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:1、工程内容包括、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价:乙方按工程施工范围、施工图纸提交
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式:1、工程内容包括、、等工程。2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。二、工程造价:乙
建设单位(甲方):施工单位(乙方):根据国家及地方有关规定,甲方将 绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。一、工程名称:绿化工程。二、施工地点及范围:本工程位于 ,绿地总面积为 平方米。三、工程内容:1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;2.绿地深翻50厘米,加工20厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,
一、建设工程施工劳务作业分包合同一般包括哪些合同附件(一)建设工程施工劳务作业分包合同,包括1、工程承包人供应材料、设备、构配件计划、2、工程承包人提供施工机具、设备一览表3、工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表。(二)《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定1、第三十条国家推行建筑工程监理制度。2、国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。3、第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有
承包方: (简称乙方) 鉴于甲方承揽修建 工程 标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属 工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条&nb
甲方:乙方:按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与项目施工达成如下协议条款:第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。1.3合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工,并承担该项工程
关于光伏工程施工承包合同的相关内容,其注意事项有:(1)合同的基本条款要具备,尤其是交易的内容、履行方式和期限、违约责任要约定清楚。(2)查阅国家对该交易有无特别规定,目的在于确定双方的权利义务是否合法有效。(3)向律师事务所、公司法律顾问咨询相关业务的实际开展情况,了解业务发生纠纷的概率和纠纷的起因、种类,以便在订立合同时尽可能避免同样缺憾的发生。(4)可能的话,通过行政机关的公证、律师见证和公
甲方:______________乙方:______________依据民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点:_______2)、工程名称:_______3)、工程内容:在原有基础上新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细
房屋改建工程施工承包合同甲方:_________ 郭如尊乙方:_____________________ 钟亮和甲方位 上杭县人民路84号房屋一楼店面拓宽及二楼部分改建工程,经双方协商,签订如下合同:一、改建工程由原建筑设计院退休工程师王_先生设计,并出具改造施工图,乙方应按图施工,保质保量完成改造项目以及施工安全。二、改建时间 年11月13日至 年12月31日止。三、改建项目:1、按图改建底层B
发包人(全称):_________________承包人(全称):_________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包工程施工事项,经协商一致,订立以下条款,双方应共同遵守执行。一、工程概况工程名称:_________________二、工程承包范围1、承包范围:_____________
园林绿化工程施工监理细那么范本一、 工程概况及其特点此处略届时由现场监理人员根据监理细那么之专业工程的详细情况填写。二、 监理根据1、?建立工程监理?GB50319-20002、?深圳建立工程监理规程?深建字20001163、?建立工程质量理?2794、工程监理规划;5、工程监理合同业主与承包商签订的工程承包合同;6、_工程施工图;7、有关规定;8、?城绿化工程施工及验收?CJJ/T82-999、
发包人:_____( 以下简称甲方)承包人:_____( 以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,合理组织施工,甲方决定将工程的GRC轻质墙板、管道井制作及安装交给乙方施工,为明确双方权利义务,为明确双方责任,经双方协商一致,签订本协议,以便双方共同遵守。一、工程名称:二、工程地点:三、工程承包范围及承包方
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。第一条 工程项目:第二条 施工地址:第三条 甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有
甲方(发包方):_______(以下简称甲方)乙方(承包方):______(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称:_______2、工程地点:______3、施工范围:4、合同价款:安装,税金由乙方承担,材料检测费用由甲方承担,若要变更施工内容、变更材料,工程造价按实计算。第二条、关于材料供给的约定乙
湘江大道丁字段工程绿化工程施工方案CD智建通ZHONGZHIJIANZHU湖南中智建筑工程20__年7月一、工程概况一、工程简介1二、工程内容及具体工程量明细1三、编制依据四、具体设计要求二、施工部署一、工程工程治理目标二、施工组织机构三、施工阶段划分四、施工准备三、施工方案一、绿化种植施工方案二、乔木种植施工方案10三、灌木种植施工方案四、地被种植施工方案四、植物保活、养护的技术举措一、植物保活
甲方:乙方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)经甲乙双方共同协商,甲方决定将三期防排烟通风系统施工项目委托乙方承接,为明确工程内容及双方的权力和义务,同时本着公平平等、相互协作、紧密配合的原则,根据中华人民共和国经济合同法及国家有关规定,综合工程的实际情况,签订本合同。第一条:工程内容和承包范围(一)工程名称:(二)工程地址:(三)承包范围:1、甲方负责做好工程的孔洞预留工作机与封建专业的工作(如:
施工组织设计工程概况该工程为_花园绿化工程,位于_部,占地面积4000平方米。该工程由_开发有限公司建设,_设计院设计,_有限责任公司施工,_监理公司负责监理。-2施工条件本工程施工用地场内各种杂物未清除完毕,水电已接入现场,不具备“三通一平”条件,与其他施工单位交叉施工较多,需要边清理边施工,并于其他施工单位协调施工。-3质量目标本工程的质量目标为确保优良,争创精品工程。2施工部署2-施工阶段的
劳务承包合同是否属于建设施工合同? 一、劳务承包合同是建设施工合同虽然现行《建筑法》对劳务分包问题没有进行明确界定,也没有明确规定劳务分包企业需要一定的资质,但是我认为《建筑法》实际上对劳务分包的资质作出了要求。劳务分包企业也属于建筑施工企业。《建筑业企业资质管理规定》第5条规定:“建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。”虽然,《建筑业企业资质管理规定》属于部门规章,不属于法律
来源:裁判文书网版权归作者所有!如有侵权,请及时小编删除!欢迎转载,但请务必注明来源与作者,谢谢合作!正 文最高判例解读解读民商事法律和司法解释,关注最高人民法院和各省高级法院权威案例,发掘民商事案件裁判规则、裁判观点以及对新颖、疑难案件的裁判倾向性意见,裨益司法实践及应用法研究。1篇原创内容公众号裁判要旨在民事案件起诉与受理阶段,人民法院可以根据原告诉讼请求涉及的法律关系性质,确定相应的案由。
在民事案件起诉与受理阶段,人民法院可以根据原告诉讼请求涉及的法律关系性质,确定相应的案由。施工案件中,原告以与被告存在劳务施工合同纠纷为由,向法院提起诉讼,请求判令支付工程款。 从合同约定来看,被告对原告的工作有管理、监督、教育等职责,而建设工程通常具有资金投入量大、工程复杂、技术含量高、专业性强的特点,尤其是建设工程的质量不仅涉及发包人的利益,而且更关系到社会上不特定第三人的人