《中华人民共和国大气污染防治法》第115条规定“施工单位有相关违法违规行为的，县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，并处以相应罚款”。
特咨询，交通运输部门或者环保部门是否能够依据第115条对违反相关规定的施工单位予以处罚？主要意见《大气污染防治法》第六十八条第二款对防治扬尘的有关职责部门作了规定，包括住房城乡建设、市容环境卫生、交通运输、国土资源等有关部门，因此《大气污染防治法》第一百一十五条“县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门”作出处罚决定，可以理解为是文字上的简化，而非仅授于住房城乡建设部门有行政执法权力。
同时执法主体包括县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门，直至国务院住房城乡建设部门也有执法的权力。
但是需要注意到《大气污染防治法》第六十八条第二款中明确，“应当根据本级人民政府确定的职责，做好扬尘污染防治工作”。
即市容环境卫生、交通运输、国土资源等有关部门行使第一百一十五条中的行政处罚职能，需要以本级人民政府确定的职责为前提。
结合《安徽省大气污染防治条例》（2018年修订）第六章扬尘污染防治第六十二条规定，该条款系对《大气污染防治法》第一百一十五条施工单位未采取扬尘污染防治措施相关情形进行了细化，内容基本覆盖和重合。
同时《安徽省大气污染防治条例》第八十九条规定“违反本条例第六十二条规定，施工单位未采取扬尘污染防治措施，或者违反本条例第六十三条第一款规定，生产预拌混凝土、预拌砂浆未采取密闭、围挡、洒水、冲洗等防尘措施的，由县级以上人民政府住房和城乡建设部门责令改正，处以二万元以上十万元以下罚款；
拒不改正的，责令停工整治”。即涉及到《大气污染防治法》第一百一十五条的施工单位未采取扬尘污染防治措施相关情形出现时，《安徽省大气污染防治条例》仅授权县级以上人民政府住房和城乡建设部门有行政处罚权。
同时能够对比的是，《大气污染防治法》第一百一十六条和《安徽省大气污染防治条例》第六十四条均是关于对装卸和运输易产生粉尘作业要求的规定，《大气污染防治法》授权县级以上地方人民政府确定的监督管理部门有行政处罚权，《安徽省大气污染防治条例》第九十条根据不同情形，规定了由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他依法行使监督管理权的部门、县级以上人民政府环境保护行政主管部门分别行使行政处罚权，也进一步说明了《安徽省大气污染防治条例》对施工单位未采取扬尘污染防治措施、装卸和运输易产生粉尘作业的领域行使行政处罚权的部门进行了明确具体的规定。
因此，本律师认为，交通运输部门或者环保部门不可以依据《大气污染防治法》第一百一十五条行使行政处罚权。引用的法律法规条款《大气污染防治法》
第六十八条 地方各级人民政府应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染。
住房城乡建设、市容环境卫生、交通运输、国土资源等有关部门，应当根据本级人民政府确定的职责，做好扬尘污染防治工作。
第一百一十五 违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；
拒不改正的，责令停工整治：
施工工地未设置硬质围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的；
建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的。
违反本法规定，建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖，或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门依照前款规定予以处罚。
第一百一十六条 违反本法规定，运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款；
拒不改正的，车辆不得上道路行驶。
《安徽省大气污染防治条例》（2018年修订）
第六十二条
施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取下列扬尘污染防治措施：
施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施；（二）施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施；（三）施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施；
（四）施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；（五）外脚手架设置悬挂密目式安全网的方式封闭；
（六）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；（七）拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；
（八）建筑物拆除后，拆除物应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施；（九）建筑物拆除后，场地闲置三个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施；
（十）易产生扬尘的建筑材料采取封闭运输；（十一）建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理；
（十二）启动Ⅲ级（黄色）预警或者气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。
第六十四条
装卸和运输煤炭、水泥、砂土、粉煤灰、煤矸石、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。
运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，并安装卫星定位系统。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时运输到指定场所进行处置；
在场地内堆存的，应当有效覆盖。
第八十九条
违反本条例第六十二条规定，施工单位未采取扬尘污染防治措施，或者违反本条例第六十三条第一款规定，生产预拌混凝土、预拌砂浆未采取密闭、围挡、洒水、冲洗等防尘措施的，由县级以上人民政府住房和城乡建设部门责令改正，处以二万元以上十万元以下罚款；
拒不改正的，责令停工整治。
第九十条
违反本条例第六十四条第一款规定的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他依法行使监督管理权的部门责令停止违法行为，处以五千元以上二万元以下罚款。
违反本条例第六十四条第二款规定的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他依法行使监督管理权的部门责令改正，处以五百元以上二千元以下罚款。
违反本条例第六十四条第三款规定的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，处二万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治。
《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条是： 排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧
交通执法部门能否上路拦截车辆 特殊情况是可以的。 依法有权对在高速公路上行驶的车辆进行拦截、检查的部门如下: (1)高速公路管理部门依法设置的收费站和检查站。 高速公路是国家投资建设的公共道路设施，它由国家和当地政府进行统一管理，并需要进行收费或检查。具体的收费和检查工作是由在高速公路的适当地点设置的收费站和检查站进行的，这些依法设置的收费站和检查站有权对通过高速公路的车辆进行拦截和检
油烟排放环保规定根据《大气污染防治法》第一百一十八条，违反本法规定，排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。违反本法规定，在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建
法律规定，造成环境污染危害的，有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。 赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护行政主管部门或者其他依照本法律规定行使环境监督管理权的部门处理；当事人对处理决定不服的，可以向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。
开发商逾期交房能否以大气污染主张“不可抗力”免除违约责任北京市京师（石家庄）律师事务所律师 薛峥一、案件经过 刘女士购买了一套住房，房屋约定2020年底交房，但是到期开发商并没有按期交房，刘女士便向法院起诉要求开发商依合同支付合同总价款万分之一的逾期交房违约金，但是开发商以大气污染停工为理由主张抗辩，一审法院支持了开发商抗辩理由，认为大气污染属于不可抗力，违约天数扣除了大气污染天数。刘女士不
【法律意见】监理在安全事故中承担监理责任。【法律依据】《建设工程安全生产管理条例》第十四条和第五十七条规定了监理在安全生产管理中的责任 第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改
【法律意见】 排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。【法律依据】《中华
问题提出：原律师，我有个诉讼案件，能否不请律师吗？一、问题分析：当事人之所以这么提问，是不想出律师费，相比法院的诉讼费，这项费用当事人认为没有必要，不如找关系花在疏通关系上。归根结底是对律师工作的不认可，对律师动脑、动口的工作不认可。二、请律师的好处：请律师可以在法律范围内充分利用法律规定、充分利用法律程序、充分指导收集与案件相关的证据和判例（如何举证在随后的文章中再说。）总之，请律师不会比不请
对于违反道路交通安全法第四十七条第一款规定未礼让行人的，根据我国道路交通安全违法行为记分分值一次记3分，并由交管部门对这类行为处警告或者二十元以上二百元以下罚款。【温馨提示】遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷，遇到法律问题及时找专业的律师咨询，点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师，能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险
一、大气污染防治法行政处罚裁量标准是什么1、各省有关大气污染防治法行政处罚自由裁量权细化标准有所不同，具体可以查看当地政府下发的文件；2、法律依据：《大气污染防治法》第九十九条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(1)未依法取得排污许可证排放大气污
违反本法规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款;拒不改正的，责令停工整治:(一)施工工地未设置硬质围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的;(二)建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的。违反本法规定，建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面
第八十一条排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。
1.行使排除妨害或者消除危险请求权的条件第一，权利主体是所有权人或者依法律规定行使所有权权能的人以及他物权人。所有权人包括共有人、财产管理人及所有人的代理人。他物权人参照本条规定也可行使妨害排除请求权和妨害防止请求权。 第二，权利行使具有可能性。被妨害的物仍然存在，倘若特定物已经毁损或者灭失，则妨害排除请求权和妨害防止请求权就失去意义和可能性，权利人只能提起损害赔偿等其他请求权。同时，妨害具有被排
您好，依据保险合同的约定判断
根据刑诉法及刑诉法司法解释的规定，刑事犯罪致受害人损害的，赔偿范围为因犯罪行为造成的物质损失，受害人及家属通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼主张残疾赔偿金、死亡赔偿金及精神抚慰金是不支持的。但对于交通肇事构成犯罪的赔偿，法律对犯罪造成损害的赔偿范围有不同的规定。然而对于是否应支持残疾赔偿金、死亡赔偿金，特别是残疾赔偿金、死亡赔偿金外的精神抚慰金，理论及实务中仍有不同的理解和观点。笔者通过检索最新案
您好，若您对行政处罚不服，可以向上级部门申请复议
不适用了。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》已于2014年12月18日由最高人民法院审判委员会第1636次会议通过，现予公布，自2015年2月4日起施行。其中第五百五十二条规定：本解释公布施行后，最高人民法院于1992年7月14日发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》同时废止;最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，不再适用。
环保部门能否立案查处排放污染物但未达规模的畜禽养殖户/企业？***市环境保护局：针对贵局咨询“环保部门能否立案查处排放污染物但未达规模的畜禽养殖户/企业？”的问题，我所对现行法律法规进行仔细研读，现对贵局作出如下解答：一、现行法律法规对畜禽养殖未达规模的养殖户/企业的监督管理并未专门规定。《畜禽规模养殖污染防治条例》2013年10月8日通过，2014年1月1日起施行。针对规模以上畜禽养殖国务院已经
您好，你这边是需要处理哪方面的争议呢？
重婚罪，是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。 事实婚姻，指没有配偶的男女，未进行结婚登记，便以夫妻关系同居生活，群众也认为是夫妻关系的两性结合。 在婚姻、家庭法律关系中，关于“事实婚姻”与“重婚罪”的问题是比较复杂而容易引起混淆的问题。 最高人民法院发布的“法释〔2001〕30号”(《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》)司法解释颁布于
