甲方:______乙方:______(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商,签订合同如下:______
一、工程概况:______
1.工程名称:______
2.工程地址:______
3.工程概况:______
二、甲乙双方的责任和义务
1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库,以保证乙方能顺利如期完成工程工期。
并承担以下义务:______● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 ● 按时支付工程进度款
2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:______● 场地的管道安放及布线 ● 设备的安装调试
三、工程时间和进度
1、合同签订后,乙方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后通知技术人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单,
3、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方应友好协商解决。
四、工程及工程量的变更
1、 由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,甲方必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。
如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
五、工程验收
1.采用完工总验收的方式。
2.工程验收标准。监控图象清晰,符合国家规范要求,终端合格率为100%。
3、双方人员进行验收,由双方人员签字,验收合格报告作为付款依据。
4、工程完工,乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
六、系统保证及工程维护 乙方提供质量保证。在工程验收合格后________年内,因设备自身质量问题发生故障,由乙方更换。
如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。
七、合同金额 监控设备及安装调试费用总金额为:______元(人民币:______万元整)。
八、支付条款
1.本合同签定后,甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。
2.系统完工后,甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。
3.系统完工并由甲方验收完毕后,甲方向乙方付清其余 %的款项。
4.合同执行过程中工程量的增减,则根据工程联系单,对材料和工作量的增减进行核算,其增减的费用按第八项支付条款决算。
九、售后服务 乙方提供________年维护,________年后按成本收取维护费用,响应时间24小时。
十、人力不可抗拒因素 如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。
在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
十一、违约责任
1.甲、乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家民法典有关条款对另一方进行赔偿。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙双方中一方废除合同,需向另一方支付工程总金额 %的违约金。
3.如甲方未能按照合同条
十二、解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效(传真件有效)。
2.本合同所属的`_与本合同具有同等效力。〈附设备清单〉
3.本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,属合同的组成部分。
4.本合若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲、乙双方同意上述条款,并签字确认如下:______
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。第一条 工程项目:第二条 施工地址:第三条 甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有
所以《建设工程安全生产管理条例》第二十七条建设工程施工前,并由双方签字确认、作业人员作出详细说明,被交底人是施工管理人员和班组长,建筑工程施工安全技术交底的交底人是项目技术负责人或项目工程师,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组
1、加强制度建设,落实安全责任制 要树立安全第一的思想,从领导到制度,从检查落实到责任目标,应形成完整的规范。 施工单位和开发商(业主)、监理公司要从工程的安全角度加强调控。 ①注重管理法规制度建设。 按照《建筑施工安全检查标准》的要求,制定详细的安全细则,如《施工安全管理规定》《施工现场管理达标规定》(23条禁令)和《扬尘控制八项标准》《民工宿舍冬季取暖标准》,将安全和文明施工管理法规化; ②落
建筑工程自查报告范文我单位承建的成都__食品有限公司新建厂区1办公楼2、3车间工程自20年12月12日开工以来,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况如下1我施工单位每周定期组织对施工安全进行全面检查,发现问题立即组织人员整改;2焊工均持证上岗,时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。3施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂
建筑施工现场不安全因素包括:人的不安全因素、物的不安全状态、组织管理上的不安全因素。人的不安全行为指能造成事故的人为错误,是人为地使系统发生故障或发生性能不良事件。详细的内容请阅读下文。 安全生产管理是安全监督管理机构及有关单位对安全生产过程中的安全工作,进行计划、组织、指挥、控制、监督等一系列的活动。为了保证作业人员的人身安全,无论是行政管理还是技术管理都要分析施工现场的不安全因素,根据安全事故
一、建筑工程施工安全管理标准的内容有哪些安全生产是生产企业的头等大事。坚持安全第一,搞好安全生产是建筑企业必须遵守的原则。为了贯彻执行安全生产方针,切实加强安全管理,保证员工在生产过程中的安全与健康,促进生产的发展,特制定本制度。公司、各单位和部门要加强对安全生产的领导,尊重科学,严格管理。在管理生产的同时管理安全工作。要把安全生产纳入经济承包,作为考核的主要指标之一。公司的安全生产、管理目标、(
一、实际施工人认定需要以无效施工合同为前提根据最高人民法院出台的《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》目前通认的一种观点认为:实际施工人主要有无效建设工程施工合同的承包人、包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人。实际施工人的限制条件为其涉及的建筑工程施工合同必须无效,即若建筑工程施工合同本身就是合法的,承包方本身就具有合法的施工资质也没有非法转包等违法行为,那
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效: (一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的; (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。 第三条 建设工程
发包方:_________承包方:_________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里,路面宽3、5米,总
一、实际施工人认定需要以无效施工合同为前提根据最高人民法院出台的《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》目前通认的一种观点认为:实际施工人主要有无效建设工程施工合同的承包人、包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人。实际施工人的限制条件为其涉及的建筑工程施工合同必须无效,即若建筑工程施工合同本身就是合法的,承包方本身就具有合法的施工资质也没有非法转包等违法行为,那
答辩人:_________________住所地:_________________法定代表人:_________________答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下:_________________被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程,并且将装修项目列入结算范围,该项诉求与事实不符,故意扩大了施工范围。20
一、建筑工程施工合同中,实际施工人怎么认定1、实际施工人认定需要以无效施工合同为前提。2、实际履行了施工合同义务是实际施工人认定的重要条件。3、实际履行了施工合同义务的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人等。二、建设工程施工合同无效有哪些情形1、合同主体不适格,应当认定无效。2、违法招标、投标订立的建设工程施工合同或者建设工程必须进行招标而未招标或者存在其他中标
安全文明施工费根据工程的所在地(市区或者非市区),工程的类型取费在2%~6%都有。要分类判断。取费基数是这个工程的人工费和机械费的总和(含技术措施费的人工费+机械费),即(人工费+机械费)*百分比=这个工程的安全文明施工费此费用不可竞争,即该取多少就是多少,不得降价去获得竞争优势
1、建筑工程施工合同招投标中交易服务费一般由招投标双方共同承担。2、招投标交易服务费是指工程建设项目(设计、施工、监理及设备采购),在各地建委交易市场进行招标的项目,中标单位需要给交易中心(有形市场)缴纳的费用。3、以北京为例,工程和设备招标:收取中标价的0.11%。其中,招标方缴纳60%,中标方缴纳40%。
1.22款说:“不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”在通用条款第39条则说:“不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。”39.3款里说:因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和
甲方:乙方:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方生产安全,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议:第一条 建设单位:工程名称:工程地点:第二条 乙方资质及安全生产条件:乙方的资质:乙方的安全生产条件:说明:乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给甲方审核并
这是两方面的归口管理:一建筑市场执法管理部门,依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的则令停止施工,可以处以罚款。二建筑安全执法管理部门,建设,施工,监理在场,现场发生安全事故的;依据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条,第五十五条对建设单位进行处罚。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条,对监理单位进行处罚。依据《建设
1、施工现场、安全生产实行项目经理负责制。建立健全安全组织保障体系,制定和完善安全生产管理制度,人员到位、责任到人。2、施工现场、必须具备良好的施工环境和作业条件,进入施工现场的所有人员必须遵守施工现场安全管理规定、。3、施工人员必须经过上岗前的安全生产教育,应做到特殊工种经专业培训,持证上岗。4、施工现场入口及危险作业部位应设置必要的提示、警示等各种安全防范标志,避免可能发生的意外伤害。5、施工
下面有一份绿化施工合同范本可以参考一下,具体的事项根据自己的情况来填写。绿化工程施工合同 发包方(甲方):__________ 承包方(乙方): 经公开招标,甲方将__________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 1、工程地点:__________。 2、工程总造价:____
案件介绍 原告于2010年3月承包了被告xx市xxxx开发有限公司承包给被告江苏xxx建筑有限公司的xx市唐xx居住小区项目xx号楼施工工程。原告按照合同施工,工程已于2011年11月交付并验收合格投入使用。建设工程施工合同补充条款中约定预留工程总造价的5%作为质量保证金(含保修款)共计312632元,工程质量保修书中约定工程质量保修期最长为5年,按照保修书第六条“自工程保修开始期满二年,发包人