发包方：
法定代表人：
电话及地址：
承包方：
法定代表人：
电话及地址：
依照 等国家有关法律法规的规定和本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下施工条款，以资共同遵守。
第一章工程概况
第一条：工程概况
1、工程名称：_____
2、工程地点：_____
3、承包方式:______
4、承包范围：_____
5、工程质量：达到验收合格标准。
6、工程价款(可选择)：□暂定为人民币(大写)元(￥元)含税费，据实结算(单价不变)。□包干总价为人民币(大写)元(￥元)含税费。
第二章工程期限
第二条：根据该工程的实际工作量，工程期限 日历天，自发包人发出施工通知书之日起计算。本工程开竣工日期如下：开工日期：_____年_____月_____日竣工日期：_____年_____月_____日
第三条：在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：_____
1、由 人力不可抗拒的自然灾害而停工。
2、因发包方有较大的变更，而延期施工。
3、由 国家政策变化或甲乙双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。
承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。
4、经发包方同意的其他情况。
第四条：顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。
第三章双方责任
第五条：发包方责任
1、开工前具备路通、水通、电通的施工条件。
2、向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。
3、向承包方提供完整的施工图纸。
4、及时参加验收
第六条：承包方责任
1、加强对施工现场人员的管理，遵守发包方管理规定，承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成。
2、遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。
3、施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施，不乱搭、乱放，做到文明施工。
4、为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的，承包人承担相关责任，并赔偿发包人因此遭受的其他损失。
5、承包人承担施工所需水电费。
6、采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作，如有损坏，由承包方负责赔偿。
7、承包人负责办理施工的各项审批手续。
8、承包人负责工程成品及设备的保护，做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作
9、施工中未经发包人及业主方及有关部门批准，不得改动原建筑结构及各种设备管线。第四章工程质量
第七条：承包方应严格按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受发包方及质量监督部门的检查，并为检验提供便利条件。
1、该工程质量要求达到现行国家建筑装饰装修工程质量验收标准。
2、施工中如发现有严重不合理的地方，承包方应以书面形式详细说明原因和理由,由发包方提出修改或变更意见，经甲乙双方签定变更文件后施工。
第五章材料供应
第八条：该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格须经发包方书面确认)，承包方购回的材料，必须具有出厂合格证和材料检测报告，经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。
第九条：承包方采购材料，经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责，并追究其违约责任。
工程合同第六章合同价款与结算
第十条：工程结算条款
第七章工程款支付
第十一条：_____
1、签订之日内，向承包方支付工程总价的_____%(元)作为预付款。
2、工程竣工验收合格后,支付总造价的_____%(元)
3、余款10%即(元)，作为质保金,待年后30天内无质量问题,一次性无息给承包方，承包人不完全履行保修义务的，发包人有权另行委托第三方，所需费用自承包人质保金中扣除，不足以扣除的，承包人另行支付。
4、承包人 每次收款前5日向发包人提交正规合法的发票。否则，发包人有权暂停支付应付款项，直至提交发票之日，且承包方不到据此延迟履行义务。
5、乙方帐号资料：开户名：________，开户行：________，帐号：。
第八章竣工验收
第十二条：工程竣工后，承包方应在竣工验收5天前，向发包方提交竣工验收报告。
第十三条：发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内，组织有关部门进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见，亦不批准验收报告，工期顺延。
第十四条：竣工验收报告批准日期为竣工日期。
第九章违约责任
第十五条：发包方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。
第十六条：承包人逾期超过5天的，发包人有权将剩余工程另行发包，所需费用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承担。
此外，发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任。
第十七条：因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担，承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。
第十八条：工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格，发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任。
第十章争议解决方式
第十九条：项下发生的争议，双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。
第十一章其他事项
第二十条：安全施工，承包方按有关规定，采取严格安全防护措施，并承担因自身安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的一切费用。
非承包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡责任事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方，同时按政府有关要求规定妥善处理，由此发生的费用全部由责任方承担。
第二十一条：本工程承包方不得转包，若发现承包方违约，发包方有权责令承包方立即退场，并赔偿发包方的一切损失。
第二十二条：一式六份，甲方执四份，乙方执二份，经甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力。
第二十三条：_____
对于EPC工程合同，当事人进行付款时可以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付的方式，具体的支付方式由当事人约定。工程合同的内容一般包括工程造价、拨款和结算等条款，发包人应当按照合同约定支付价款。
每个承包的建筑工程项目，双方都是有约定价款的结算方式等的，不同的结算方式有自己各自不同的特点，主要还是看实践中哪种方式更合适。epc就是时下被行业运用的较多的方式，epc工程合同价如何确定？下面小编为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。 一、epc工程合同价如何确定 epc指的就是总承包企业依照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的
一、市政工程合同重大变更的界定标准 重大的设计变更，一般指的是使用功能的改变、变化，变更后的使用功能与原设计有很大出入，甚至完全不一样，这样的变更属于重大变更。此外，工程造价，一般超过合同金额的10%的变更也属于重大变更。而且必须由设计单位、客户、施工单位、监理单位共同确认。 二、合同变更的效力 1、合同变更的实质在于使变更后的合同代替原合同。因
在去进行建筑工程合同处理的时候，签订的合同是需要对相关内容进行了解并明确相关的违约情况，那么建设工程合同通用条款与专用条款冲突时怎么办？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设工程合同通用条款与专用条款冲突时怎么办 一般来说专用条款具有优先性,即通用条款与专用条款不一致时,按专用条款处理。按照合同的解释顺序，一般为：
工程合同能向银行贷款，可以办理在建工程抵押贷款，或者合同融资贷款。在建工程抵押需要银行评估在建工程，工程抵押给银行后一般银行放款一般不超过工程总价款50％。合同融资是银行根据施工进度，按比例放出贷款。
什么情况下发包人可以解除建设工程合同出现下列情况的发包人可以解除建设工程合同：承包人将建设工程转包的；或者承包人将建设工程违法分包的。合同解除后，如果已经完成的建设工程质量合格的，则发包人仍然应当按照约定支付相应的工程价款。什么情况下发包人可以解除建设工程合同的法律依据《民法典》第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。 发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强
在建筑领域中，建筑安装工程合同运用广泛，不得不知的是建筑安装工程合同需要缴纳印花税。那么，建筑安装工程合同印花税是双方都缴纳吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建筑安装工程合同印花税是双方都缴纳吗 建筑安装工程合同印花税是双方都缴纳。 二、建筑安装工程承包合同条例 第一条 根据《民法典》合同编的有关规定，结合实行建筑安装工程承包合同
在现实生活中，很多时候针对当事人之间签订的建设工程合同往往也是会产生纠纷的，那么你知道建设工程合同是否属于专属管辖？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设工程合同是否属于专属管辖 建设工程合同不属于专属管辖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。 本条
我国的建设工程招投标制度可以归纳为几点： 1、建设工程分为强制性招标工程和非强制性招标工程。前者必须经过招投标程序，非强制性招投标工程是否进行招投标由建设单位自行决定，法律不做干涩。 2、法律只对强制性招投标工程的范围做出规定，除此之外的均属于非强制性招投标工程。 3、目前法律规定的强制性招投标工程的范围为合同估算价达到400万人民币以上的如下工程项目： （1）全部使用或部
个人承包工程按以下缴纳个人所得税： 1、经营成果归承包人个人所有的所得，或者按承包合同（协议）规定，将一部分经营成果留归承包人个人所有的所得，按对企事业单位的承包经营、承租经营所得计算缴纳个人所得税； 2、承包人以其他分配方式取得的所得，按照工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。 个人所得税是以个人（自然人）取得的各项应税所得为征税对象所征收的一种税，是政府利用税收对个人收入进行调节的一种手段。个人所
你好，需要按照合同约定处理
个人与个人签订工程合同无效。建设工程应由具有资质的单位进行施工，个人没有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，不具有施工资质，签订的合同无效。
工程合同签了之后不可以随意不做了，合同生效后对双方都有法律拘束力，双方应按照合同约定履行自己的义务。如果不做的，承包人要承担继续履行、赔偿损失等违约责任。
工程合同公司和个人签是不可以的，这是因为工程合同的签订主体只能为具有特定资质的建设单位。工程合同签订需要的时间一般为三十天，这涉及到工程项目招标投标和中标的过程。 一、工程合同公司和个人签可以的吗 工程合同公司和个人签可以是不可以的，工程建筑合同要和有资质的单位签订，而个人是不具有建设资质的，所以公司不能和个人签订工程建设合同。 《中华人民共和国建筑法》第十三条规定，从事建筑活动的建筑施
当建设工程合同被认定为无效时，合同当事人因此造成的损失应当由侵权方予以赔付。那么，建设工程合同无效工程款利息怎么办？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设工程合同无效工程款利息 根据《民法典》的相关规定，在合同无效的情况下，有三种条款是有效的： 1、合同中独立存在的有关解决争议方法的条款； 2、因合同无效返还由该合同取得的财产； 3
我来给你说一下签订土石方工程合同注意事项吧：第一，合同双方当事人的基本信息情况；第二，土方工程的进场时间，完工时间；第三，土方费用的计算方式，以及时间、数额；第四，约定的免责条款；第五，合同违约责任，以及违约金的支付；第六，合同的解除权。以上就是顾问团为您整理分析的解答，如果您合同拟定上需要帮助可购买模板或请律师代写。您也可以直接联系客服为您解决问题（添加微信/打电话）
土方工程合同注意事项：1、施工(1)须提前查明周边地下设施及管线分布情况，做好记录;若在挖土时发现新管线，须及时上报;(2)深度超过时须在临边设置防坠落措施及警告标志，并配备监护人员;夜间施工时须设置信号灯;(3)控制槽段开挖坡度，以及特殊支护作业符合设计方案，保证支护效果;(4)在基坑、巷道施工时设置有效的排水措施，深基坑采用坑外降水以杜绝积水;(5)雨后作业须先检查边坡土体及支护情况，必要时进
一、简易租房合同范本简易租房合同甲方姓名(出租方)：_________________ 身份证号码：________________乙方姓名(承租方)：__________________身份证号码：________________经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。一、租房从_____年___月___日起至______年___月
甲方：______________乙方：______________甲方为了应对日益繁重的日常工作，根据实际需求，经过市场调查，今向乙方定购联想扬天办公电脑一台。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方为友好合作，特制定如下合同：一、采购产品名称、价格。1、甲方向乙方定购_____________________办公电脑一台，价格为￥______________元二、产品的验收、售
甲方：__________有限公司乙方：______________双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。一、维修内容及金额：_____________(含税价)序号：_____________名称：_____________数量：_____________修理内容：_____________合计：_____________________
