发包方?（甲方）：
承包方?（乙方）：
根据《_____》及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
3、工程地点：
二、工程造价（大包干价）
1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币_________________元整（￥______________元）。
2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按__________（标准）进行计价结算。
增加工程造价总计在____万元内的，不支付工程款，多于__________万元部分按实支付。
三、工程总工期
工程总工期为_____日历天；
开工日期：_____年_____月_____日；竣工日期：_____年_____月_____日。
实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。
各节点工期、区段工期按甲方通知。
若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。
四、承包方式
包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
五、工程价款的支付方式
本合同签订后3日内，材料进场甲方付工程价款的30%；穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%；工程完工后付至工程价款的85%；
经验收合格或视为验收合格后7日内，甲方付至工程结算价款的97%；质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后7日内支付给乙方。
六、工程质量及验收
1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方提供施工图纸和施工说明_____套，并向乙方进行技术交底。
3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_____应在验收记录上签字；
验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。
甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
七、材料设备供应
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。
八、维修责任
乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。
如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。
九、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。
5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
十、争议的解决
双方发生争议的，可协商解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。
十一、其他
1、本合同经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。
甲方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
乙方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
发包人（甲方）：代表人：设计人（乙方）：设计证书等级：根据民法典的规定，甲乙双方就委托乙方为____________________工程做设计进行磋商，现就相关事宜达成一致意见，签订如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程工期：计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，工期__
甲方(单位)：_____________单位住所________________法定代表人(主要负责人)________联系电话________________乙方(劳动者)：______________性别民族：_____________户籍所在地文化程度：_____居民身份证号码：_________联系电话______一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同。甲乙双方的情况应如实填写，本合同一
劳务派遣合同（范本）用人单位： (以下简称甲方)派遣单位： (以下简称乙方)为了促进就业，满足甲方的用人需求，甲乙双方经过友好、平等协商，在《中华人民共和国劳动合同法》框架内建立劳务派遣合作关系。甲方将本企业所需劳动力交由乙方统一派遣。双方经协商一致，就劳务派遣事宜签订以下协议：一、劳务派遣人员的条件和提供劳务的方式乙方按甲方要求招聘、录用符合条件的人员，以劳务派遣的方式派往甲方(具体人数另约定)
合同编号：___________甲方(出借人)：____________统一社会信用代码/身份证号：____________住所地/居住地：____________联系人：____________电话：____________微信号：____________电子邮箱：____________乙方(借款人)：____________统一社会信用代码/身份证号：____________住所地/居住地：
发包方（以下简称甲方）：代表人：承包方（以下简称乙方）：责任人：依照《民法典》及相关法规的有关规定，甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商，约定把该项目交由乙方承包，经双方协商，签订本合同，遵照执行。一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：本工程建筑面积共计________平方米。5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币___
第一章总则第一条本合同当事人委托方(以下简称甲方)：组织名称：_________________________代表人：___________________________地址;_____________________________联系电话：_________________________受委托方(以下简称乙方)：企业名称：_________________________法定代表人：__
出租方(甲方)：地址：___电话：___传真：___银行账户号：__承租方(乙方)：地址：___电话：___传真：___银行账户号：__甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同(以下简称“合同”)以资共同遵 守：第一条 合同依据和租赁物件甲方根据乙方租赁委托书的要求，买进____(以下简称租赁物件)出租给 乙方使用。租赁物件的名称、规格、型号、数量和使用地点详见本合同附表第 项，该附表为本合同不可分
定金合同（范本）甲方：（卖方）：__________________________________________________________________________住所：__________________________________________________________ 邮编 ：___________________法定代表人：___________________
劳务分包合同甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、 工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲
甲方：____________________乙方：__________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______________(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工
托修方：______________(简称甲方)承修方：______________(简称乙方)甲方双方在平等自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就公司维修事宜，达成如下协议，双方共同遵守。第一条：维修项目名称：______________第二条：维修地点：甲方厂区内;第三条：维修期限：自合同签订之日起天内，即_______年_______月________日至_______年_______
XXXX合同（黑体，2号，加粗）合同编号：（201X） 字第XXX号（宋体，五号，加粗） （抬头：宋体，小四，加粗，1.5倍行距）甲方： （以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系方式：乙方： （以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系方式： （正文：宋体，小四，1.5倍行距）甲、乙双方本着自愿、平等、协商的原则就XXXX
（GF—2017—0201） 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定
甲方：_________________乙方：_________________身份证号：_________________根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用办法，甲方招聘乙方为试用员工，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致签订本试用合同，共同遵守本协议所列条款。一、试用合同期限：_________________试用期为_____个月，自__________年__________月_____
一、实际施工人可以告谁？（一）以转包人、违法分包人为被告提起诉讼；实际施工人与转包人、违法分包人之间存在合同关系，根据合同相对性原则，转包人、违法分包人应对其债务承担承认。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。（二）以发包人为被告提起诉讼。实际施工人与发包人之间不存在直接合同关系，但为
发包方（以下称甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（以下称乙方）：法定代表人：身份证号码：依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、工程规模及结构特征：5、工程立项批准文号：二、工程施工期限合同约定总工期共_______天；开工日
建设工程施工合同(2017版示范文本)》解读2017年09月22日住建部制定了《建设工程施工合同(2017版示范文本)》，新合同示范文本自2017年10月1日起执行,原示范文本同时废止!2017年9月22日，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知》。两部门表示，为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，对《
发包方（甲方）：联系方式：地址：承包方（乙方）：联系方式：地址：经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：________________________________。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程。以上项目经双方会审图纸之要求、预算总
一般是不违法的，只要你介绍做工的人有资格。提成比例要看工程的内容和利润来分提成。消防和智能化提成高一点，利润在30%左右可以收10%以内，土建就比较少，利润在12-15%之间只能收1-2%，提成款一般是根据工程进度拨款走，但提成要在工程决算后全部收齐，质保金是压施工方的。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十八条 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金
看施工合同怎么约定的，如果约定时间到了因对方的原因工程还没有开工，可以依据合同约定追究对方违约责任，如果工程是假的需要你举证，这样可以解除合同并追究对方违约责任。如果对方收了保证金后跑了，那你就可以去经侦报案了。
