发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、分项工程名称:
3、工程地点:
第二条 承包内容
X20座钢筋混凝土盖板涵中盖板、台帽、支撑梁、涵台、帽石、涵底及洞口铺砌、八字墙、隔水墙、跌水井、土方工程及附属工程等所有工程(附工程量清单),施工用电、用水乙方自行解决。
第三条 承包方式及承包单价
一、承包方式
1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
二、承包单价
承包总价为 135XXXX0000 元 (大写 壹仟叁佰伍拾万元整 )
以上综合承包总价中已包括:工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料费、机械费、相关的材料检测费、临时设施费、措施费等全部费用,以及合
第三条 额外工程量
发生的图纸变更等情况,按乙方实际增加变更内容据实结算,变更部分内容的单价由甲乙双方共同议价。
第四条 工程计量
工程计量实行按月计量,自乙方进场施工之日起开始计量,计量时间按整月计算,乙方上报工程计量后,甲方在10日内给予批复确认。
第五条 付款方式和付款时间
每月甲方拨付经甲方确认已完工程价款的百分之六十五给乙方,乙方所承包的所有工程完工并验收合格后拨付至涵洞分项总工程款的百分之八十,待本工程全部竣工验收合格后拨付至涵洞分项总工程款的百分之九十五(不超过20xx年10月31日),剩余5%工程款作为质保金待整体工程竣工验收合格满一年后付清,甲方给乙方付款时,乙方须提供90%的正式发票及10%工人工资表,材料等发票对应的名称为廊坊市XX公司。
第六条 施工工期
1、本工程施工工期为天,在年日前必须完工,各分项工程质量均达到国家规定的合格标准。
2、因乙方原因未按时完工,乙方承担由此给甲方造成的所有损失;因业主及甲方原因延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。
施工进度必须满足甲方的要求,否则甲方有权进行处罚。
第七条 质量标准及管理要求
一、质量标准
1 、本工程应达到的质量标准:按照设计文件及国家、公路、桥涵施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。
2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。
勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此甲方造成的所有损失。
二、 管理要求
1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,服从甲方相关人员的合理调配、安排,服从甲方的进度、质量和安全的管理。
2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。
3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。
第八条 安全生产、文明施工管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。
2、遵守甲方制定的各项安全规章制度,服从甲方相关人员的管理。
3、遵守甲方制定的文明施工规章制度,服从甲方的管理。
4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。
5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责,同
第八条 双方责任
一、甲方责任
1、负责对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
3、对乙方所完成合格工程量足月进行验工及按约定付款。
4、及时通知监理对乙方完成的工序验收。
二、乙方责任
1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。
2、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,认真做好施工原始记录及施工验收资料。
3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。
4、加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到合同条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造的损失和罚款。
5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由乙方自行负责),并承担相应费用与责任。
6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。
7、在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。
8、如果因自身原因中途主动退场,乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。
9、施工现场必须按甲方的统一部署标准设置。
10、乙方内部发生劳资纠纷,甲方不承担任何责任,并追究乙方责任。
11、每施工完一道工序,经甲方技术人员及监理工程师检验合格后,方可进行下道工序施工;乙方需提前通知甲方到现场进行检查,检查和返工的费用均由乙方承担。
检验工作要及时。
12、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查,并提供必要的检查条件。
13、乙方应指定专业试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。
14、现场用电应按有关要求进行搭设。
15、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求,如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员,乙方必须无条件的服从。
第九条 工程质保期和质保金
1、工程的涵洞主体部分质量保证为终身责任制。
2、质量保修金:按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程竣工验收合格次日起计,一年后甲方向乙方支付乙方工程结算总价剩余百分之五;若乙方所施工工程存在缺陷,业主扣除了甲方的部分质量保修金,则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金,余额退还乙方。
第十条 争议解决
1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
2、向_人民法院起诉。
第十一条 其他
1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。
2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。
3、乙方及所属人员都必须以的名义出现,禁止以其他单位的名义出现。否则,甲方有权解除合同并清理乙方出场,相关责任由乙方自负。
4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清,自行终止。
5、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
6、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人或: 法定代表人或:
委托代理人: 委托代理人:
年月日
合同编号: 供 方: 需 方: 工程名称: 供货地点: 签订时间: 年 月 日 签订地点: 经供需双方友好协商,同意就 建设,由承建的 项目的预拌混凝土供应有关事宜订立以下合同条款,供需双方共同遵守。 一、供方按下表中的混凝土品种及单价向需方提供预拌混凝土。序号强度等级普通混凝土单价(元/m3)订货量(m3)高性能混凝土单价(元/m3)订货量(m3)
上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本发包方(简称甲方):_______________承包方(简称乙方):_______________根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权
甲方(全称):(以下简称甲方) 乙方(全称): (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,特签订本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围及承包方式 承包范围:
甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________第一条施工内容甲方以目前房屋现状移交乙方施工,乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米(以实测为准)。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。第二条工程期限本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从________年____月______
合同编号:___工程名称:____买方(甲方):__________卖方(乙方):___________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。第一条工程概况建设单位:____________施工单位:____________工程名称:__________
济南工程欠款纠纷律师谈装饰装修工程施工合同返还工程款案例济南工程欠款纠纷律师谈装饰装修工程施工合同返还工程款案例是民商事案件中比较常见的纠纷类型。济南工程欠款纠纷律师调查有关建筑施工工程欠款纠纷案证据,济南工程欠款纠纷律师参加建筑施工工程欠款纠纷诉讼。以下是济南工程欠款纠纷律师谈建筑装饰装修工程支付劳务费案例的基本案情、裁判理由、裁判结果。基本案情2020年6月12日XXXX有限责任公司与原告B签
一、施工合同平移什么意思 施工合同平移其实就是施工合同转包。建筑工程可合法转包,根据《民法典》、《建筑法》、《招标投标法》的规定,承包人在承接建筑工程后,可以依法将部分建筑工程的转包出去的。因而,承包人是可以将建筑工程转包给其他人。 二、建设工程合同违约责任条款怎么处理 如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方
一、土石方施工合同注意事项 土方工程合同注意事项,1、施工。2、爆破作业。3、机械设备。4、施工用电。5、库存保管。土方工程承包注意事项主要是在是施工、爆破以及对库存进行保管过程中需要注意的问题,目的在于保护施工工人的生命安全。针对职员的安全意识较差的现状,企业单位需要对职员进行培训,在发现有违反企业规章制度的情形时,可以采取罚金的惩罚规定。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者
你好:可以起诉解决,也可以报警解决
一、农村建房施工合同纠纷怎么处理 根据司法裁判实践,将农村建房施工合同认定为“建设工程合同纠纷”后,涉及到农村建房施工合同的处理就会严格按照有关建工的法律规定处理,主要涉及到三方面的处理。 (一)合同的订立情况 根据《合同法》第二百七十条 的规定,建设工程合同应当采用书面形式。 农村建房施工合同属于建设工程合同,应当采用书面形式订立。有书面的凭证便于合同双方当事人严格按照合同履行,若出现违约
包干价其实就是总体上谈个个价钱,在没有特殊情况下,这个价钱就能把从头到尾所有活儿都给干完了,就施工合同包干价什么意思、总价包干合同如何结算、建设工程与建筑工程的不同,以下由小编为您一一解答,希望对您有所帮助。 一、施工合同包干价什么意思 总价包干是指在甲方发给乙方施工图以后,乙方向甲方提供报价,乙方报价包含了甲方施工图要求的所有工程量,在没有重大设计或者材料变更的前提下
尽快搜集证据,起诉解决,可委托律师代理。
一、施工协议与施工合同的区别 1、双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说,就是你情我愿,然后我们把大家都同意的事情固定下来,说明白,说清楚,那么我们达成一致的这个事项就是协议,在法律上就叫合同。 2、一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的.除非没有生效或因为一些条件而失效。比如:合同或协议的一方是个7岁的小孩,这样的合同就没有效力。 3、需要公证的
在去进行工程施工的时候,对于合同双方来说,是需要达到要求相关的款项才会到账的,那么就需要了解工程施工合同毛利算法?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同毛利算法 盈利能力是各方面关心的核心,也是企业成败的关键,只有长期盈利,企业才能真正做到持续经营。因此无论是投资者还是债权人,都对反映企业盈利能力的比率非常重视。一般用下面几个指标
一、施工合同跟开工哪个先 应当根据合同约定的内容。建设单位对《工程开工报审表》签署同意意见、且工程施工许可手续均已办妥后,总监理工程师可签发《工程开工令》。工期自《工程开工令》中载明的开工日期起算。基于《建设工程监理规范》规定,工程开工应由建设单位批准。由此,开工令亦可由建设单位签发,但必须在签订监理合同时在专用条件中或在开工前监理单位与建设单位予以书面约定。
前言:建设工程施工合同案件中对于发包方而言,其合同目的为接收合格的建筑产品,承包方承建的工程是否为合格工程既包括建设工程质量合格,也包括该建设工程经过竣工验收程序并将在建设过程中的相关资料在城建档案馆备案存档。故工程档案资料对工程的竣工验收及备案具有至关重要的作用,在一般的建设工程施工合同中对工程档案资料的移交的具体时间、方式及内容均有具体明确的约定。实践中,承包方存在多种原因,不能(及时)移交工
一、施工合同备案人员到哪里去备案 施工合同备案人员备案要到建设行政主管部门办理,根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》有关规定: 第十八条 依法必须进行施工招标的工程,招标人应当在招标文件发出的同时,将招标文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设行政主管部门发现招标文件有违反法律、法规内容的,应当责令招标人改正。
一、建筑施工合同中的债权能否转让 建筑施工合同中的债权能转让,依据民法典的规定,合同债权人有权转债权转让给第三人,但有一定的条件,提醒,所以建筑施工合同中的债权符合转让条件的,可以转让。 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条,债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形之一的除外: (一)根据债权性质不得转让; (
生活实践中,我们签订了合同往往会伴随着税收的出现。尤其是在订立工程施工合同的时候,我们需要缴纳印花税。那么,工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、工程施工合同印花税一次性在签订合同时要马上缴纳吗 在合同签订时按承包金额万分之三贴花,在工程所在地地税局缴纳,也可以在机构所在地地税局申报缴纳。根据
法条原文: 第一条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容,与中标合同不一致,一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的,人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同,变相降低工程价款,一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的,