工程质量纠纷起诉书
原告:**市**溶剂有限公司
法定代表人:申**经理
被告:**市建筑工程三公司**分公司
法定代表人:尤**经理
诉讼请求
1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;
2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由
二00四年二月二十五日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,2005年1月29日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:“土建以及安装工程未完部分,自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。
如不能按时完工,每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工,也没有正式交工验收,有关工程图纸仍然未予交付。
无奈之下,原告于2005年5月19日点火试车,至此被告又延期60日,被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中,原告发现该工程存在严重的质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失439732.10元,工程维修损失124013.67元,停产损失1143320元,共计损失1707065.77元。
另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。
为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。
综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。
此致
**县人民法院
具状人:**市**有限公司
二00八年x月二十三日
上述就是小编对“工程质量纠纷起诉书”问题进行的解答,工程的施工质量不符合施工合同的规定时,工程的发包方可以要求工程的施工方进行赔偿,如果施工方不承担责任的,可以到法院起诉施工方。
如果读者需要法律方面的帮助,欢迎到进行法律咨询。
建筑工程在施工的过程中除了要注意施工安全外,最重要的是要保证工程的建设质量,工程质量关系到建筑以后的使用安全,所以工程的质量一定要符合相关的法律规定,那么工程质量纠纷起诉书是怎样的?下面为读者进行解答。工程质量纠纷起诉书民事起诉状原告:**市**溶剂有限公司法定代表人:申** 经理被告:**市建筑工程三公司**分公司法定代表人:尤** 经理诉讼请求1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付
工程设备租赁纠纷起诉书:原告:xx,男,xx岁,汉族,住所地,电话。被告:刘xxx,男,xx岁,汉族,住所地,电话。案由:租赁合同纠纷。诉讼请求:1、判令被告立即腾出所租赁的房屋。2、判令被告支付违约金xxx元整。3、判令被告承担诉讼费用。事实与理由。【温馨提示】若您有相似法律问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,快速获得专业解答!
工程质量纠纷应到建筑工程施工地所在的法院提起诉讼。因工程质量引起的纠纷,发包人只需起诉承包人,在审理中查明有转包的应追加实际施工人为共同被告,实际施工人与承包人对工程质量承担连带责任。
起诉状(范本)原告:----,男,----年----月----日出生,民族:汉族,地址:四川省--------,身份证号码:4407------------832,联系电话:--------。委托代理人:----,广东------律师事务所律师。被告:深圳市--------有限责任公司,住所地:深圳市--------。法定代表人------,联系电话:--------。诉讼请求:1.请求法院判令被
房屋租赁合同纠纷起诉书范本原告:____ ,性别:____ , ____年 ____ 月出生,籍贯:____家庭住址: ________ 工作单位:________ 联系电话:________被告:____, ____,____年 ____月出生,籍贯: ____ 家庭住址:__
甲方(全称):_______________________________________________乙方(全称):_____________________________________________________甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____________________(工程全称)签订工程
工程质量纠纷按以下流程提起诉讼:1、首先确定管辖法院;2、写好起诉状并收集相关证据,其中起诉状内容应包括当事人双方的基本信息、原告诉讼请求以及案件事实和理由;3、携带起诉状和相关材料向人民法院提起诉讼。【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降
宅基地买卖纠纷起诉书范本格式是什么原告XXX,男,XXXX年XX月XX日出生,X族,XXXX技术员,住XXXXXX号,公民身份号码:XXXX。联系电话:XXXX被告XXXX,男,XXXX年X月XX日出生,X族,XXXXXXX负责人,XXXXX二巷,公民身份号码:XXXXXX。联系电话:XXXXXX案由:宅基地使用权纠纷诉讼请求:1.请求法院判处被告XXXX按照《宅基地转让协议》履行相关义务。3.请
民事答辩状 答辩人:山东XXX股份有限公司,住所地:淄博市张店区南定车站街69号 法定代表人:XXX,职务:董事长 被答辩人:XXX,男,1958年3月1日生,汉族,住XXXXXX. 因被答辩人XXX诉答辩人山东XXX股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案,答辩人现作出如下答辩: 一、被答辩人存在严重违约情形,被答辩人要求答辩人支付工程款,无任何事实与法律依据。 2007年6月15日、2007年7
先协商了解具体原因,协商解决办法,协商不成,找上头领导,问题升级。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
民事诉讼起诉书的内容是什么?(1)标题。单列一行在正中写“民事起诉状”或“民事诉状”。(2)诉讼参与人身份等基本情况。如原告是公民的,写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址。如果原告是不满18周岁的未成年人,则需写明法定代理人的姓名,以及与原告的关系。原告如是机关、团体、企业事业单位的,原告写单位名称、地址。次一行写法定代表人姓名及职务,法定代表人应为单位的主要负责人。原告不论是公
一、农村土地纠纷诉讼的起诉书范本上诉人:xxx,女,19××年×月×日出生,汉族,农民,住××县×××镇×××村×××村民组。被上诉人:xxx,住××县××乡×××村×××村民组负责人:×××,该组组长上诉人因农村土地承包纠纷一案,不服××县人民法院(200×)×立初字第xx号民事裁定书,现提起上诉。请求事项:1、依法撤销(200×)×立初字第01号民事裁定书,裁定由××县人民法院立案审理;2、本
民事起诉状原告:xxxxxxxxxx 法定代表人xxx,职务董事长,住xx市xx区xx街xx号楼xx室,邮编:xxxxxx 电话:xxxxxxxxxxx被告:xxxxxx公司,法定代表人xxx,职务总经理,住xx市xx区xx号,邮编:xxx 电话:xxxxxxxxxxx案由:建设工程施工合同纠纷诉讼请求1、判令被告立即返还保修款62259.24元,延迟支付的违约金巧6
主体结构分部工程质量评估报告(范本)一工程概况1、项目名称:荷香湾大厦工程2、工程地点:大地荷塘路36号3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。二评估依据1、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。2、荷香湾大厦施工合同、监理合同。3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。4
?济南建设工程律师|建设工程联合承包发生质量纠纷,责任有谁承担?济南建设工程律师|建设工程发由两个以上法人单位组成联合体承包工程项目,联合承包所发生的质量纠纷,如何认定责任主体?《建筑法》第27条规定:“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上的不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务
?济南建设工程律师|建设工程联合承包发生质量纠纷,责任有谁承担?济南建设工程律师|建设工程发由两个以上法人单位组成联合体承包工程项目,联合承包所发生的质量纠纷,如何认定责任主体?《建筑法》第27条规定:“大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上的不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务
一、根据国家,该工程经建设单位组织竣工验收合格。根据竣工验收结果,本公司对我们施工的工程在房屋的结构质量按设计使用年限保证使用。二、根据国家、省、市有关法律、法规的政策规定,在规定的期限内及在用户正常使用的情况下,在的要求下,本公司承担保修内的维修责任,并在承诺一般质量事故7天内、重大事故24小时内赶到现场处理。三、保修期自竣工验收之日起计算,本项目由本公司原项目负责人以及客户服务机构,负责安排进
工程监理质量保证体系 一、公司的组织机构(略) 记; (8) 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报; (9) 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认; (10) 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。 5、 监理员应履行以下职责: (1) 在
我们生活在一个法制社会,无论是什么民事行为、行政行为,都要依法进行,遵循相关的规定,而如果发生在行政机关处理事务时,有违规的行为,是可以提起诉讼的,那么行政诉讼起诉状格式范本是怎样?下面小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。 一、行政诉讼起诉状格式范本 行政案件起诉状 原告:黄XX,男,一九三七年四月出生,汉族。辽宁抚顺人,系辽宁省XX市XX厂干部,现住XX省XX市XX区X...
处理工程质量事故的报告内容包括:事故发生的时间、地点;事故发生的原因、经过;事故造成的损失(包括伤亡人数和初步估计的直接经济损失);事故发生后采取的措施及事故控制情况等。