甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期:
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和上海市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:
分部分项
工程名称单位名称人工基价
(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注
质量工期文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日‰的违约金;
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金_____元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付_____元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付_____元的违约金;
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付_____元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。
本合同副本
份,甲方执份,乙方执份。
甲方(合同章):乙方(合同章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
扩大劳务分包的含义是:承包者不与建设单位发生直接关系,而是从总承包单位分包扩大项目的工程或数种专业工程在现场上由总包统筹安排其活动,并对总包负责。劳务分包还包括:自带劳务承包,零散的劳务承包。
劳务分包合同纠纷属于合同纠纷的,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。劳务分包合同双方当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条 《中华人民共和国民事诉讼法》第二十
在建筑工地干活,工程劳务分包合同流程如下,1、专业分包企业签订分包合同必须使用本市统一的《建设工程专业分包合同》文本。2、专业分包企业必须在施工合同签订7日内,到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续,施工分包合同必须加盖合同双方单位的合同备案专用章。3、专业分包企业必须与自己使用的每位建筑劳务人员签订统一格式的劳动合同,及时向总包企业提供务工人员名单,按工程需要进行用工人数比对,并
小编为大家收集劳务分包合同范本,希望劳务分包合同范本能够帮助到你解决问题。劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。劳动合同按合同的内容分为劳动合同制范围以内的劳动合同和劳动合同制范围以外的劳动合同;按合同的形式分为要式劳动合同和非要式劳动合同。劳务分包合同范本甲方(发包单位):乙方(承包单位):根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿
《建设工程安全生产管理条例》规定:“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”从条款可以看出:分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。但是请注意,在《建设工程劳务分包合同》(示范文本)中规定:“劳务分包人必须为从事危险作
建筑企业(劳务公司)与班组长(包工头)签订专业作业劳务分包合同不属于违法转包,而是合法的专业作业分包行为。合同有效
【指点迷津 柳暗花明 送人玫瑰 手有余香】张印富律师 北京盈科律所高级合伙人(电话18910178175)打官司首先要确定管辖法院。建设工程劳务分包合同是否属于建设工程施工合同范围,发生纠纷如何确定管辖法院,实务中存有不同观点。一种观点认为,建设工程劳务分包合同纠纷,应当依据《民事诉讼法》第二十三条“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”之规定,由被告住所地或者合同履行地
甲方:_________________乙方:_________________因工程要求,甲方将该工程分项目分包给乙方。双方就劳务分包及其施工事项协商一致,订立本合同。一、劳务分包项目:_________________二、分包方式:_________________三、劳务分包工作内容:_________________四、质量要求:_________________每道工序必须达到合格,如因
甲方:乙方:根据相关法律规定,遵循平等自愿、诚实信用的原则,双方就村村通道路混凝土路面工程施工事宜协商一致,签订本合同。一、工程项目1、工程名称:村村通道路改造工程。2、承包范围:混凝土路面工程施工。3、承包方式:清包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。4、合同价数:每方25元(混泥土板块长5米,宽4米)。二、路面施工工艺。1、道路两侧20厘米高横钢支护,用C30砼浇筑,振动棒或振
混凝土劳务分包合同.1 甲方: 乙方: 甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循公平自愿、协商全都的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同: 一、 工程概况 南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已消失局部破坏严峻,须进行局部翻修。 1、 工程名称: 南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程 2、 工程地址: 伶俐镇大水坡至官已坡路段
劳务合同可以包括设备和材料也可以清包工。同时看是否要求施工资质。
甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在劳务分包过程中的权利、义务,双方经友好充分协商一致,自愿达成如下合同,双方共同信守。一、工程项目概况第一条本合同所涉工程项目如下:________________(一)工程名称:________________(
(1)规费。规费是指政府和有关部门规定必须缴纳或计取的费用,按照人工费一定比例计取。规费包括职工失业保险、职工医疗保险、职工住房公积金、工会经费、职工教育经费、养老保险费(劳保基金)。其规费由承包人与施工作业分包人在合同中约定计取比例和支付办法,但计取比例不得低于国家和省规定的最低标准。(2)企业管理费和利润。企业管理费是指建筑劳务分包企业组织施工作业和经营管理所需费用,利润是指企业完成作业分包获
劳务分包合同管辖法院
建筑工程劳务分包合同范本(一)甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________第二条工程承包范围
工程劳务分包合同按劳动法怎么订才有效签订建筑工程劳务分包合同,需注意三大要件合同才合法有效,具体为:1、劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准。根据2015年1月1日起施行的住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知(建市[2014]159号)中的规定,需企业资产及企业人员满足一定条件下才具有核发资质的标准。2、分包作业的范围是建设工程中的劳务作业。包括木工、砌筑、抹灰、石制作、
一、个人劳务分包合同如何起诉1、依据我国相关法律的规定,个人劳务分包合同产生纠纷的,可以向合同履行地人民法院提起诉讼,起诉时要提交起诉书。2、法律规定:《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条 合同纠纷管辖因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第一百一十九条 起诉条件起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确
LJ甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:一、工程名称:二、工程概况:三、本工程劳务分包范围及单价:四、工期:本工程开工日期:年月日竣工日期:月五、双方责任:1、乙方施工队伍进场,由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。2、乙方遵守施工单位的工地管理制度
一般而言,是无效的。首先,《建筑法》对劳务分包资质有要求。《建筑业企业资质管理规定》第5条规定,建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。因此,劳务分包企业属于建筑施工企业;劳务作业分包是将简单劳动从复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,劳动作业的性质本质上也属于建设工程施工。《建筑法》第13条、第26条和第29条规定,建筑施工企业承包工程时应具备相应的资质,禁止总承
承包方: (简称乙方) 鉴于甲方承揽修建 工程 标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下,甲方将所属 工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条&nb