发包方:————————甲方(以下简称甲方)
承包方:泥工工程承包班组(以下简称乙方)
甲方承建的泥工单项工程,于————年——月——日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
按施工图纸所有的泥工项目,现场不产生计时工. 并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装.
二、承包造价:
以总价————元承包给乙方
三、组织领导:
1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。
须持有上岗证、操作证。
经批准进场的工人须持有效证件。
在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4) 合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2) 保证材料供应(材料运至现场50米内,但不提供塔吊运输),乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任:
1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
2) 严格本班组自身的安全生产教育。
每个工人入场时,都必须认真学习、提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3) 提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。
必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4) 绝对服从甲方的工程进度安排。
班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。
应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。
负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
5) 严格按照施工图纸,规范、不造成人为的浪费。
收工前要把剩余的材料尽量用完,做到工完场清,不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6) 爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
7) 泥工质量要求,应以监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准,绝对不能出现返工现象。
每次挠捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,必须保证砼浇灌后的质量。
8) 泥工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
9) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准:
工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。
如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工 期:
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限,保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法:
1) 为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付工款。
若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。
八、其 它:
1) 由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。
2) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式3份,甲方执2份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方):工程公司项目经理部 承包方(乙方):泥工工程承包班组
代 表:代 表:
签约时间:_____年_____月_____日 签约时间:_____年_____月_____日
我们都知道任何的公司在经营相关项目的时候都必须要有相关的资质,比如说建筑劳动承包公司。这种公司是目前非常多的企业,大部分的企业还是会遵守法律的规定的,但是也有个别的企业存在着没有相关资质的情况。下面我们请小编给我们介绍下无资质建筑劳务承包合同有效吗? 一、无资质建筑劳务承包合同有效吗 (一)劳务公司必须得办理劳务资质和安许。先办理资质,后办理安许。 (二)劳
乙方: 经甲、乙双方研究决定将“XXXXXX新建住房”的建筑工程交给乙方承包施工。现根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定。为了明确双方权利和义务特签订合同书,以资双方共同遵照执行。1、工程概括(1)工程名称:XXXXXXX。(2)结构类型:XXXXXXXXXX。建筑面积 平方米(以建设方的实际面积为准)。2、承包形式(1)大清包:包工包料、该工程以乙
承包合同(Cac)一是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;二是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。以下是小编为大家精心准备的:3篇建筑工程承包合同范本。欢迎阅读与参考! 建筑工程承包合同范本一 发包方(甲方):_______________________ 地址:____________电话:____________ 承包方(乙方):__
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释〔2004〕14号)第一条:建设工程施工合同无效的情形;第二条:合同无效、工程验收合格的处理原则;第三条:合同无效、工程验收不合格的处理原则;第四条:非法转包、违法分包、借用资质合同的民事制裁;第五条:超越资质,竣工前取得资质的,按有效处理;第六条:垫资及利息的处理原则;第七条:劳务分包按有效处理;第八条:发包人的合同解除权;第九
最高人民法院经济审判庭关于新疆医学院 第一附属医院与乌鲁木齐市一0四团青年服务 公司建筑工程承包合同纠纷诉讼时效问题的复函 (1993年12月27日法经<1993>248号) 新疆维吾尔自治区高级人民法院: 你院新高法(1993)68号《关于诉讼时效的请示函》收悉。根据你院报送材料中所述情况,经研究,答复如下: 一、新疆医学院第一(diyi)附属医院(以下简称第一医院)向乌鲁木齐市一
这里所说的承包人也就是建筑工程合同的当事人之一,合同条款当中会将其的具体权利义务责任写明清楚。那么,建筑工程内部承包合同中承包人责任是什么?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、建筑工程内部承包合同中承包人责任 1、按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工,不得擅自修改工程设计,不得偷减料。对建筑材
一、关于印花税建筑安装工程承包合同的问题根据《国家税务局关于印花税若干具体问题的规定》(国税地字〔1988〕25号)规定:“依照印花税暂行条例规定,纳税人应在合同签订时按合同所载金额计税贴花。因此,对已履行并贴花的合同,发现实际结算金额与合同所载金额不一致的,一般不再补贴印花”。印花税属于行为税,如果签订的合同已注明金额,之后又没有对合同进行修改或补充的,即使最终的金额比原先签订的金额多,这部分也
发包方:______ (甲方)承包方:______ (乙方)依照<>,<>及其有关法律、行政法规,在公平,公正,自愿,诚信的原则,双方协商一致签定本合同,严格遵守。第一条:承包人承包范围项目名称:第二条:承包方式及工作内容:(一)承包方式:包工及全部小型材料、机具,大型机械、脚手架的拆装小型维修等。1.小型材料及用品包括:安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、
1、施工企业要从源头上加强对内部承包人(项目经理)的引进和选择,建立合法有效的劳动关系。内部承包人(项目经理)是施工企业内部重要的人力资源,对整个工程建设起到至关重要的作用,施工企业应从人品、信誉、经济实力、施工能力和经营能力等方面进行严格审查,确保内部承包人符合法律法规和工程项目需要的资质条件。而且,施工企业要与内部承包人签订劳动合同,支付工资,办理社保缴纳,建立合法的劳动法律关系。2、完善内部
下面有一份绿化施工合同范本可以参考一下,具体的事项根据自己的情况来填写。绿化工程施工合同 发包方(甲方):__________ 承包方(乙方): 经公开招标,甲方将__________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 1、工程地点:__________。 2、工程总造价:____
根据《建筑法》第29条规定可知总承包工程合同项下的专业分包工程有哪些,“施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”《建设工程质量管理条例》第78条规定,施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的,是违法分包。由此,界定“主体结构”的内容,关系到总包单位可以分包的工程范围。总承包人分包主体结构范围内的工程,即使已征得建设单位同意,也属于违法分包。建筑工程由地基与基础
用建筑分公司签订承包合同有效吗
果树承包一般是林地承包合同,承包合同到期后,可以由承包方与发包方协商决定续约的相关事宜,并依法进行登记。根据《农村土地承包法》第二十二条规定,发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款:(一)发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;(二)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;(三)承包期限和起止日期;(四)承包土地的用途;(五)发包方和承包方的权利和义务;(六
根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,宅基地是农村居民的住宅建设用地,您家前的坑目前在法律性质上不属于宅基地,也不属于建设用地,而是其他土地,如果您家植树,则属于林地。 因此村支书无权批宅基地给其他任何人。 按照法律规定,一户只能有一处宅基地,您家在符合法律规定的情况下只能有一处宅基地,如果需要分户批宅基地,申请必须满足宅基地的使用申请条件。
在现实生活中,有很多人会选择承包很多的土地进行生产经营,对土地承包往往有利于最大程度的发挥土地的价值,那么土地承包合同怎么写才有法律效力?小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧,相信会对你有所帮助。 一、土地承包合同怎么写才有法律效力 发包方:___________村民委员会(以下简称甲方) 承包方:_____________________(以下简称乙方) 为了农业科学技术
土地承包合同到期了的处理方法是:由村集体重新发包,并与承包人签订承包合同。重新发包时,由村集体确定分配方案,提交村民大会讨论决定。原则上,以发包时具有本集体成员资格的人员为限来平均分配。
根据规定,劳务承包合同是需要有相应资质的。并不是所有的企业都具备了签订承包合同的资质的,尤其是在建筑工程行业,很多地方都需要资质的。更多关于劳务承包合同需要资质吗的相关知识,接下来小编就为您来解答这个疑惑。 一、劳务承包合同需要资质吗 通常情况下,签订劳务分包合同的劳务作业承包人应具备相应的劳务作业专业承包资质。建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》第5条规定了建筑业企
一、建筑工程承包资质等级标准 建筑工程承包资质等级标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准,分为特级、一级、二级、三级。 不同的建筑施工总承包等级承包的工程范围不同,资质越高,所能承包的范围和工程困难程度越高。 提醒您,一级资质标准要求企业工程业绩符合以下条件: 近5年承担过下列4类中的2类工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。
【案例观点】本院认为:本案属渔业承包合同纠纷,二审争议的焦点问题是:应否对上诉人关于确认补充协议无效及陈A应将案涉渔坛交还的诉讼请求予以支持?本案湛江经济技术开发区××街道××村BB经济合作社请求确认其与陈A之间签订《补充协议》无效并要求陈A返还案涉承包标的物某鱼塘,依法应承担相应的举证责任。根据法律规定“有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串
在现实生活中,有很多村委会会选择将一些闲余土地承包,会签订专门的土地承包合同,那么村委会土地承包合同合法吗?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、村委会土地承包合同合法吗 农村村委会土地承包合同有无法律效力,主要是争议承包合同的签订是否经过民主议定,即是否按照土地管理法、村民组织法以及相关法律法规规定的集体经济组织在对外发包土地时,必须经村民