模板发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜,经双方自愿协商,为保质保量按时完成这一工程,在平等互利的基础上,达成了如下约定,以资共同遵守:第一条:工程基本概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:内外墙粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞楼板缝的封补、地面、屋面、散水、外墙砖等工程。
4、工程期限:自阳历2023年月日开工至阳历2023年月日竣工,工期为天(如遇自然灾害的情况,则工期顺延)。
5、合同价格:单价按实际粉刷面积(扣除门、窗洞口面积)每平方米拾元结算(已经包含外墙架的搭与拆的费用),外墙砖按实际面积每平方米拾计算。
第二条:工程质量要求
1、抹灰的施工顺序:先顶棚,后墙面,再做地面。
2、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。
3、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道,所有砼面必须刮胶泥一道;
4、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净,在砼层湿润的情况下,先涂刷混凝土界面处理剂,然后趁湿开始抹灰,以提高粉刷层与基层的粘结强度,防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现;
5、将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水将砖缝中的尘土冲净,墙面湿润;
6、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条,第二天再刮浆。
7、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延140天进行验收,不得有空鼓现象出现,外墙砖不能脱落,如有空鼓脱落等施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。
第三条:工程承包方式由甲方提供原材料,乙方包清工的形式组织施工(包括外墙架的搭与拆)。乙方自备施工中用得着的全部工具。
第四条:双方职责与权限范围
一、甲方责任
1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电,并承担由此带来的费用。
2、工期内甲方承担外架的使用租费。
3、负责提供与施工相关的材料。
4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项,与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、及时支付乙方劳务费用;
6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工,确保质量,按时完工。
2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。
3、严格遵守操作规程,克服质量通病,搞好细部处理,做到一次成优。
4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作,严格按安全操作规程施工,在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故,发生的安全事故一切费用由责任方承担。
甲方不承担任何法律责任和经济责任。
5、工程竣工后,乙方负责清除现场的施工垃圾,做好工完场清的到位工作。
第五条:工程拨款方式该工程项目完工验收基本合格后,甲方拨付乙方实际工程款的80%,余下的工程款自验收基本合格日起算,140日内没有发现新的质量问题则全部付清。
第六条:其他
1、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议解决。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。
一、施工协议与施工合同的区别 1、双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说,就是你情我愿,然后我们把大家都同意的事情固定下来,说明白,说清楚,那么我们达成一致的这个事项就是协议,在法律上就叫合同。 2、一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的.除非没有生效或因为一些条件而失效。比如:合同或协议的一方是个7岁的小孩,这样的合同就没有效力。 3、需要公证的
根据民法典793条,没有资质的实际施工人借用有资质的的建筑企业与发包人签署施工合同,一般情况下,形成事实上的建筑工程施工合同关系,由于违反法律强制性规定,该合同无效。合同无效后,建筑工程验收合格的,承包人可以要求按照合同约定向发包人主张折价补偿。
设计费一般不能超过施工合同的4.5%,通常在1.6%-4.5%之间。设计费是指工程的测量费、方案设计费、施工图纸设计费和请设计师的费用,具体的费用标准由当事人决定。
合法的建设工程项目从立项开始,均需要取得国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证,即“四证”。根据《城乡规划法》的规定,对于划拨土地,应先申请建设用地规划许可证,再办理国有土地使用权证,而后再办理建设工程规划许可证。对于出让土地,应先办理国有土地使用权证,再办理建设用地规划许可证,而后再办理建设工程规划许可证。取得建设工程规划许可证后,方属合法建筑。
根据我国建筑法、招标投标法及国有计委颁发的工程建设项目招标范围和规模标准规定,商品住宅项目属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围,依法应该采取公开招标的方式确定施工企业。按照上述法律规定,在招投标前发包方不得与施工方进行任何有关实质内容的谈判,在通过招投标后不得改变合同的实质内容。在笔者参与某商品房开发的建设工程施工合同签订中,发生如下情形,其效力值得探讨: 在进行招投标前,施工方已经
一、解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行。二、法律依据《中华人民共和国民法典》1. 第五百六十二条当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。
解除方式及程序有:(1)催告的内容及方式。当发包人出现列举的违约行为并导致施工无法进行时,施工单位并不能当然取得合同解除的权力,而需首先向发包人发出要求其在合理期限内履行的催告,在进行催告时应注意以下环节:首先,催告的内容必须明确。其次,催告的方式必须可以证明。(2)解除通知。根据规定,当事人一方行使合同解除权的,应当通知对方,合同自通知到达对方时解除。应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发
您好,劳务合同不受劳动法所调整,需要根据双方签订的合同以及根据实际履行情况判断,如公司违约您可以根据合同内容起诉维权。
以下就是关于工程合同的结算方式问题的解答:1.1预算结算方式这种方式是把经过审定确认的施工图预算作为竣工结算的依据,在施工过程中发生的而施工预算中未包括的项目和费用,经建设单位驻现场工程师签证,和原预算一起在工程结算时进行调整,因此又称这种方式为施工图预算加签证的结算方式。1.2承包总价结算方式这种方式的工程承包合同为总价承包合同。工程竣工后,暂扣合同价的2%~5%作为维修金,其余工程价款一次结清
你好:可以起诉解决,也可以报警解决
一、建筑施工合同中的债权能否转让 建筑施工合同中的债权能转让,依据民法典的规定,合同债权人有权转债权转让给第三人,但有一定的条件,提醒,所以建筑施工合同中的债权符合转让条件的,可以转让。 《中华人民共和国民法典》第五百四十五条,债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人,但是有下列情形之一的除外: (一)根据债权性质不得转让; (
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。接下来,关于建设工程施工合同与承揽合同的区别的详细内容,就由小编为您做更进一步的解答吧! 一、建设工程施工合同与承揽合同的区别 1、合同标的物的区别。建设工程施工合同完成的工作构成不动产,即合同标的物是不动产物,包括民法意义上的完全不动产
建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
一、新旧合同条文对照GF-2013-0201 GF-1999-0201 第二部分 通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义: 1.1.1合同 …… 1.1.1.7图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规
一、工程款拖欠怎么办(一)工程款被拖欠解决方法一:行政措施1、资金审查政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查,尤其是投资能力的审查,严格执行先落实资金,后上项目的原则,严格审查上报项目的资金落实情况。因主管部门审查不详,导致不良后果的,也要追究主管部门和主办人员的行政责任。2、项目审批政府有关部门对建设单位拟建项目的可行性研究报告,一定要严格遵守审批、审核程序,并委托在关咨询公司进行评估、
一、建设工程施工合同文件的解释顺序 合同文件应能相互解释, 互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (一)本合同协议书; (二)中标通知书; (三)投标书及其附件; (四)本合同专用条款; (五)本合同通用条款; (六)标准、规范及有关技术文件; (七)图纸; (八)工程量清单; (九)工程报价单或预算书。 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商
在我国司法实践中一直有存在比较大的争议问题,就是规定建设工程施工违法分包人、合同转包人等对工程欠款需要承担连带责任,那么建设工程施工合同分包人的连带责任?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、建设工程施工合同分包人的连带责任 建设工程合同的履行尤其是大型建设工程的建设涉及众多的专业技能,承包人往往并不具备实施全部工程业务的能力,尤其是一些专业
工程质量的法律责任 (一)工程质量责任由承包方承担的一般原则 工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言,其责任一般由承包方承担。《建筑法》第58条规定,建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。第59条规定,建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,
您好,根据合同约定处理
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》已于2020年12月25日由最高人民法院审判委员会第1825次会议通过,现予公布,自2021年1月1日起施行。 最高人民法院 2020年12月29日法释〔2020〕25号最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件,依法保护当事人合法权益,维护建筑市场秩序,促进建