架子工承包合同
甲方：__________公司炎陵移动项目部
乙方：_____________________ 架子工班组
经甲、乙双方协商，甲方决定将炎陵移动综合楼改扩建工程的全部架子搭拆任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着互利互惠的原则，按照建安合同承包条例，保质保量保工期完成该施工任务，特签订如下合同，希双方共同遵守。
一、承包内容
按施工图中的及现有的设计变更和图纸会审后的该工程的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、安全防护及临时工棚搭设工程所用铁丝、安全帽由乙方自备等全部架子工内容。
二、承包方式、结算付款方式
承包方式：包工不包料，单价按16元/m，（含基础工程量及改建楼基础和柱子加固）计时工按80元/工日。（以现场施工员签证为准）。
付款结算方式：进场自备生活费，标准一层完工后按工程量付款的60％的80％，主体完成标三层付工程量的60％的80％。
主体完成付总工程量的60％，剩余的内装修完工后付10％，架子拆完清理后付20％。
三、甲、乙双方责任
1、甲方责任：
（1）提供乙方生活的住宿和必需的劳保用品；
（2）提供乙方施工所必需限额的周转材料；
（3）负责向乙方进行安全教育、安全技术交底；
（4）负责向乙方进行质量标准交底，下达生产任务；
（5）向乙方提供排定的施工进度计划，并督促实施：
（6）按合同支付工程款；
2、乙方负责：
（1）按照甲方要求及安全操作规程、搭拆双排外架内架、斜道、砼运输道、支模用操作架、搭设操作平台等，保证脚手架搭设牢固，标高准确；
（2）爱惜节约甲方提供的材料，扣件一经领出仓库，必须如数归还，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆。
（3）负责施工场地内的场内运输。
（4）配合甲方进行脚手架的验收签字，每天必须在其它工种上架前进行架管、跳板等检查，确保架子、平台等使用安全
（5）注意文明施工，时刻注意清理场地，禁止乱堆乱放做到工完场清，天完天清层完层清，服从甲方的一切安排和管理，否则扣件按5元/个、架管按10元/根进行罚款；
（6）宿舍做到每天清扫，保持清洁、整齐；
（7）班组长必须每天在现场，每发现一次无故不在岗罚款50元，以后每发现一次累加罚款；
（8）工地现场不准生火做饭、不准违反消防及计划生育有关规定，违者罚款200元/次；
（9）提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。
（10）负责在现浇砼过程中派专人看护运输道及操作平台等。
（11）为保证工程进度质量向项目部交质量保证金，工程完工后无违章现象返回保证金。
四、工期
乙方必须按甲方的施工进度进行施工，做到脚手架的搭设一定要配合其它工种施工，保证工程进度，确保脚手架搭设不影响其他工种的施工，如不能达到甲方要求而影响施工进度等，甲方将给予一定处罚。
施工期间春种、双抢等季节必须服从甲方统一安排，每耽误一天罚款 元。
五、质量、安全
乙方必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架，搭设的脚手架必须能够满足施工要求和市安监站及市劳动局的检查要求，注意施工安全，高空作业一定戴好安全帽，系好安全带，杜绝安全事故的发生，由乙方施工人员造成的安全事故甲方概不负责。
六、违约责任
1、由 甲方的材料原因导致乙方人员停工、窝工，经甲方现场施工员和项目经理签字认可后，甲方将负责支付乙方施工人员生活费。
2、由 架子搭设不牢、脚手板绑扎不牢等造成的安全事故以及由 脚手架下沉不稳固等造成的质量事故，由乙方负责并应赔偿事故造成的损失。
3、乙方施工人员不听从甲方的安排和管理，浪费甲方的材料或乙方技术素质和职业道德较差者，甲方有权辞退乙方人员，或更换不合格施工队伍，造成损失由乙方自负。
4、非甲方的原因造成的安全事故在该项目架子工工资总额20%之内由乙方自负，超出20%的部分按有关政策规定办理（保险索赔），甲方概不负责。
5、由 乙方的原因造成工期延误，质量事故或未达优良工程，或因乙主原因中途停工，只按实际完成工作量的70%结算，结算款待工程竣工验收后支付。
七、其他
1、严禁打架斗欧，无论谁对谁错，打架者各罚500元/次，情节严重者交公安机关处理。
2、严禁偷盗行为，一经发现，罚款 元/次。情节严重者交公安机关处理。
3、严禁施工人员随地大小便，一经甲方人员发现或其他工种人员举报，罚款伍拾元/人次。
4、不戴安全帽或穿拖鞋在施工区内者，处以10元/次罚款，班组长处以50元/次罚款。
5、提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，从签订之日起至工程竣工验收价款结算时废止。
甲方代表：______乙 方代表：
___年_____年_____月_____日 年_____年_____月_____日
甲方：_________ 公司乙方：_________ 架子工承包班组长经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。一、甲方的权利和义务1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。3、甲方
果树承包一般是林地承包合同，承包合同到期后，可以由承包方与发包方协商决定续约的相关事宜，并依法进行登记。根据《农村土地承包法》第二十二条规定，发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款：（一）发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所；（二）承包土地的名称、坐落、面积、质量等级；（三）承包期限和起止日期；（四）承包土地的用途；（五）发包方和承包方的权利和义务；（六
根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，宅基地是农村居民的住宅建设用地，您家前的坑目前在法律性质上不属于宅基地，也不属于建设用地，而是其他土地，如果您家植树，则属于林地。 因此村支书无权批宅基地给其他任何人。 按照法律规定，一户只能有一处宅基地，您家在符合法律规定的情况下只能有一处宅基地，如果需要分户批宅基地，申请必须满足宅基地的使用申请条件。
在现实生活中，有很多人会选择承包很多的土地进行生产经营，对土地承包往往有利于最大程度的发挥土地的价值，那么土地承包合同怎么写才有法律效力？小编为大家整理了相关的法律知识，下面一起来看看吧，相信会对你有所帮助。 一、土地承包合同怎么写才有法律效力 发包方：___________村民委员会（以下简称甲方） 承包方：_____________________（以下简称乙方） 为了农业科学技术
土地承包合同到期了的处理方法是：由村集体重新发包，并与承包人签订承包合同。重新发包时，由村集体确定分配方案，提交村民大会讨论决定。原则上，以发包时具有本集体成员资格的人员为限来平均分配。
根据规定，劳务承包合同是需要有相应资质的。并不是所有的企业都具备了签订承包合同的资质的，尤其是在建筑工程行业，很多地方都需要资质的。更多关于劳务承包合同需要资质吗的相关知识，接下来小编就为您来解答这个疑惑。 一、劳务承包合同需要资质吗 通常情况下,签订劳务分包合同的劳务作业承包人应具备相应的劳务作业专业承包资质。建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》第5条规定了建筑业企
这里所说的承包人也就是建筑工程合同的当事人之一，合同条款当中会将其的具体权利义务责任写明清楚。那么，建筑工程内部承包合同中承包人责任是什么？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建筑工程内部承包合同中承包人责任 1、按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。对建筑材
【案例观点】本院认为：本案属渔业承包合同纠纷，二审争议的焦点问题是：应否对上诉人关于确认补充协议无效及陈A应将案涉渔坛交还的诉讼请求予以支持？本案湛江经济技术开发区××街道××村BB经济合作社请求确认其与陈A之间签订《补充协议》无效并要求陈A返还案涉承包标的物某鱼塘,依法应承担相应的举证责任。根据法律规定“有下列情形之一的,合同无效:（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;（二）恶意串
在现实生活中，有很多村委会会选择将一些闲余土地承包，会签订专门的土地承包合同，那么村委会土地承包合同合法吗？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、村委会土地承包合同合法吗 农村村委会土地承包合同有无法律效力，主要是争议承包合同的签订是否经过民主议定，即是否按照土地管理法、村民组织法以及相关法律法规规定的集体经济组织在对外发包土地时，必须经村民
建设工程合同的签订一般会伴随着税收的缴纳，税收政策是每个公民都应当了解的内容。那么，建设安装工程承包合同计税依据是什么？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、建设安装工程承包合同计税依据 发生什么只交什么的印花税，没有发生的则不用申报交税。今月只发生销售物业管理费，那么只交这个印花税。 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号
农村土地承包合同期限是： 1、耕地的承包期为三十年； 2、草地的承包期为三十年至五十年； 3、林地的承包期为三十年至七十年。 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第三百三十二条 耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。 前款规定的承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。 第三百三十
合同如果是劳动合同，到期没有续签的，用人单位需要向劳动者支付经济补偿金，其标准是，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。法律依据：《民法典》第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
承包合同到期不续签的，当事人可以协商，继续达成续签的协议；如果协商不成发生争议的，可以请求村民委员会、乡（镇）人民政府等调解；也可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁；或者直接向法院起诉来解决争议。 法律依据： 《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条 发包方应当与承包方签订书面承包合同。 承包合同一般包括以下条款： （一）发包方、承包方的名称，发包方负责人和承包方代表的姓名、住所； （二）承包土地
我们都知道任何的公司在经营相关项目的时候都必须要有相关的资质，比如说建筑劳动承包公司。这种公司是目前非常多的企业，大部分的企业还是会遵守法律的规定的，但是也有个别的企业存在着没有相关资质的情况。下面我们请小编给我们介绍下无资质建筑劳务承包合同有效吗？ 一、无资质建筑劳务承包合同有效吗 （一）劳务公司必须得办理劳务资质和安许。先办理资质，后办理安许。 （二）劳
荒山承包合同纠纷的处理方式： 1、荒山承包合同双方当事人可以协商处理； 2、荒山承包合同双方当事人可以请求人民调解委员会或者村民自治组织等调解处理； 3、荒山承包合同双方当事人可以申请约定的仲裁机构进行仲裁处理； 4、荒山承包合同双方当事人可以诉讼处理。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》第二百三十三条 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。 《民事诉讼法》第五十条 双
新确权后原承包合同还有效。法律规定，农村土地承包经营权30年不变，其是国家为保护农村土地承包关系的长期稳定而确定的法律政策，承包期限为30年的，到期可以重新发包。
土地使用证到期该怎么办? 土地使用证证书是确认土地使用权的法律凭证。土地使用证内各项数据和编号，如单位名称、四至、土地数量、位置、土地变更等，必须与土地登记表相一致。土地使用证附图可根据土地利用现状底图或地籍图透绘获得。随着面积和界线的变更，附图也应作相应改动。 一、土地使用证到期该怎么办 按照城市房地产管理法的规定，土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，
相信大家在学生时期都有去学校食堂吃饭的经历，学校的食堂一般是承包给某家餐饮公司经营的。那么，学校食堂承包合同一般多少年？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、学校食堂承包合同一般多少年 承包合同又称“承包经营合同”。是确定国家、农业集体经济组织或工商企业、公民的责权利关系和承包人承包经营权的一种法律形式。学校食堂承包合同的年限，在法律上没有特
进行土地承包活动的时候，为了避免不必要的矛盾冲突出现，我们最好签订土地承包合同明确双方的权利义务关系。那么，土地承包合同简单范本？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。 一、土地承包合同简单范本 甲方名称：_______________ 乙方名称：_______________ 合同依据 为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人
一、土地租赁合同与承包合同的区别 1、土地租赁权是债权，而土地承包经营权是用益物权。 2、土地承包一般由农村集体经济组织内部的家庭承包，土地租赁则一般由农村集体经济组织以外的人租赁。 3、土地租赁一般签订土地使用权租赁合同，而土地承包则签订土地承包合同。 农村土地承包是指采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，通过签订农村土地承包
