发包方:_____( 以下简称甲方)
承包方:_____( 以下简称乙方)
根据《民法典》、《建筑法》、《劳动法》和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程。
一、乙方承包工程,建筑 。
1、承包范围:______乙 方承包该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构(其中:钢结构、道路等为甲方分包项目,资料由分包单位编制,乙方有督促检查、收集归档的义务)。
该工程包括的工作内容:______乙 方负责该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构、安全、经济资料编制工作,按照现行施工规范和城建档案馆及《四川省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》 版的要求进行收集、编制、整理。
2、合同工期60天。
二、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)、工程所在地城建档案馆制定的工程资料表格、纸张等相关办公用品供乙方使用。
(2)负责提供乙方驻施工现场人员的食宿及办公地点。
(3)负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。
(4)负责重要资料的盖章签字的协调工作和费用。
(5)负责编制并提供竣工结算资料。
(6)甲方负责组织现场收方及验收。
(7)甲方负责出竣工图及竣工资料组卷费用。
(8)负责提供用 制作竣工图纸的蓝图。
(9)负责提供材料的合格证、出厂证明文件、材料报验资料等。
(10)负责提供相关报审报建资料。
2、乙方责任
(1)负责工程建设过程中土建、装饰、安装、管网、安全资料的收集、编制和整理及现场的经济资料的收集。
(2)乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。
(3)乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件,工程资料的报审工作、并协助甲方完成相关资料与相关单位的盖章工作。
(4)乙方协助施工过程中原材料及试件的送检(材料、试件和运费、检测费用由甲方承担)。
(5)乙方协助甲方组织现场收方,并完成相关资料收集整理并报送工作。
(6)乙方负责现场经济资料的收集整理,负责编制工程结算所需的经济资料。
(7)负责敦促分包单位编制竣工资料及竣工图,若分包单位不能按时完成需乙方编制时,费用另行计取。金额由甲、乙双方另行协商。
(8)负责收集材料的合格证及检验报告,收集整理有出图章、审图章的施工蓝图、变更图及编制竣工图和完整的报建资料(复印件)及前期的相关资料等。
(9)具体负责内、外协调及相关的盖章签字工作。
三、合同价款及付款方式
1、合同价款:合同总价10万元整(拾万元整)。
2、付款方式:
(1)甲乙双方签定合同之日起10日内,甲方支付30%的合同预付款给乙方。
(2)乙方把前期资料补齐,甲方支付乙方20%的合同价款。
(3)甲方承包范围内的工程竣工验收合格、经济签证编制完成,甲方支付乙方合同价款的30%。
(4)竣工验收合格后,质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起5个工作日内,甲方支付20%的余款给乙方。
四、违约责任
1、如因乙方人员及技术原因导致承包范围内的相关资料未按合同规定的时间节点完成编制和整理完整及移交,甲方有权解除本合同,后期款项甲方有权不支付给乙方。
2、如甲方未按本合同“甲方责任条款”提供相关资料及协调不到位,合格资料无法得到相关公司及部门的签字盖章认可或资料不齐,导致乙方无法按合同约定的时间节点完成相关资料或工程无法竣工验收,则乙方不承担相关违约责任,且视同乙方已完成相关资料,甲方按本合同“第三条”相关条款支付乙方劳务费。
3、若因非乙方原因导致工程无法在合同工期内竣工或竣工资料无法移交,则超出工期部分的乙方发生的费用由甲方承担(每人:元/月),并在合同工期满7个工作日内,按“第三条”第3款支付乙方劳务费。
4、如因乙方的原因导致资料不能按时交付或资料不合格,乙方须组织人员重新做资料,直到本工程资料合格为止,甲方不承担相关费用。
五、纠纷解决方法:
任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:
1、向款民法典仲裁机关申请仲裁。
六、合同的生效和终止
本合同经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程款后终止。本合2
同一式六份,甲方持四份,乙方各持二份。
单位名称(公章):______________________乙 方代表(签名)
单位地址:_________ 联系电话:___________________
甲方代表(签名):_________________ 地址:_________
联系电话:____________________工行帐号:_________
日期:_______ 年_____年_____月_____日 日期:_______ 年_____年_____月_____日 3
工程资料承包合同(一)甲方:项目部乙方:身份证号码:甲方承包位于的工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:一、承包方式甲方以包干(工程量单价计价)的方式将工程技术资料交由乙方编制和整理。二、承包内容包括但不限于以下内容:1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣
果树承包一般是林地承包合同,承包合同到期后,可以由承包方与发包方协商决定续约的相关事宜,并依法进行登记。根据《农村土地承包法》第二十二条规定,发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款:(一)发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;(二)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;(三)承包期限和起止日期;(四)承包土地的用途;(五)发包方和承包方的权利和义务;(六
根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,宅基地是农村居民的住宅建设用地,您家前的坑目前在法律性质上不属于宅基地,也不属于建设用地,而是其他土地,如果您家植树,则属于林地。 因此村支书无权批宅基地给其他任何人。 按照法律规定,一户只能有一处宅基地,您家在符合法律规定的情况下只能有一处宅基地,如果需要分户批宅基地,申请必须满足宅基地的使用申请条件。
在现实生活中,有很多人会选择承包很多的土地进行生产经营,对土地承包往往有利于最大程度的发挥土地的价值,那么土地承包合同怎么写才有法律效力?小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧,相信会对你有所帮助。 一、土地承包合同怎么写才有法律效力 发包方:___________村民委员会(以下简称甲方) 承包方:_____________________(以下简称乙方) 为了农业科学技术
土地承包合同到期了的处理方法是:由村集体重新发包,并与承包人签订承包合同。重新发包时,由村集体确定分配方案,提交村民大会讨论决定。原则上,以发包时具有本集体成员资格的人员为限来平均分配。
根据规定,劳务承包合同是需要有相应资质的。并不是所有的企业都具备了签订承包合同的资质的,尤其是在建筑工程行业,很多地方都需要资质的。更多关于劳务承包合同需要资质吗的相关知识,接下来小编就为您来解答这个疑惑。 一、劳务承包合同需要资质吗 通常情况下,签订劳务分包合同的劳务作业承包人应具备相应的劳务作业专业承包资质。建设部颁布的《建筑业企业资质管理规定》第5条规定了建筑业企
这里所说的承包人也就是建筑工程合同的当事人之一,合同条款当中会将其的具体权利义务责任写明清楚。那么,建筑工程内部承包合同中承包人责任是什么?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、建筑工程内部承包合同中承包人责任 1、按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工,不得擅自修改工程设计,不得偷减料。对建筑材
【案例观点】本院认为:本案属渔业承包合同纠纷,二审争议的焦点问题是:应否对上诉人关于确认补充协议无效及陈A应将案涉渔坛交还的诉讼请求予以支持?本案湛江经济技术开发区××街道××村BB经济合作社请求确认其与陈A之间签订《补充协议》无效并要求陈A返还案涉承包标的物某鱼塘,依法应承担相应的举证责任。根据法律规定“有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串
在现实生活中,有很多村委会会选择将一些闲余土地承包,会签订专门的土地承包合同,那么村委会土地承包合同合法吗?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、村委会土地承包合同合法吗 农村村委会土地承包合同有无法律效力,主要是争议承包合同的签订是否经过民主议定,即是否按照土地管理法、村民组织法以及相关法律法规规定的集体经济组织在对外发包土地时,必须经村民
建设工程合同的签订一般会伴随着税收的缴纳,税收政策是每个公民都应当了解的内容。那么,建设安装工程承包合同计税依据是什么?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、建设安装工程承包合同计税依据 发生什么只交什么的印花税,没有发生的则不用申报交税。今月只发生销售物业管理费,那么只交这个印花税。 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》(国务院令第11号
农村土地承包合同期限是: 1、耕地的承包期为三十年; 2、草地的承包期为三十年至五十年; 3、林地的承包期为三十年至七十年。 土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第三百三十二条 耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。 前款规定的承包期限届满,由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。 第三百三十
合同如果是劳动合同,到期没有续签的,用人单位需要向劳动者支付经济补偿金,其标准是,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。法律依据:《民法典》第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
承包合同到期不续签的,当事人可以协商,继续达成续签的协议;如果协商不成发生争议的,可以请求村民委员会、乡(镇)人民政府等调解;也可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁;或者直接向法院起诉来解决争议。 法律依据: 《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条 发包方应当与承包方签订书面承包合同。 承包合同一般包括以下条款: (一)发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所; (二)承包土地
我们都知道任何的公司在经营相关项目的时候都必须要有相关的资质,比如说建筑劳动承包公司。这种公司是目前非常多的企业,大部分的企业还是会遵守法律的规定的,但是也有个别的企业存在着没有相关资质的情况。下面我们请小编给我们介绍下无资质建筑劳务承包合同有效吗? 一、无资质建筑劳务承包合同有效吗 (一)劳务公司必须得办理劳务资质和安许。先办理资质,后办理安许。 (二)劳
荒山承包合同纠纷的处理方式: 1、荒山承包合同双方当事人可以协商处理; 2、荒山承包合同双方当事人可以请求人民调解委员会或者村民自治组织等调解处理; 3、荒山承包合同双方当事人可以申请约定的仲裁机构进行仲裁处理; 4、荒山承包合同双方当事人可以诉讼处理。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第二百三十三条 物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。 《民事诉讼法》第五十条 双
新确权后原承包合同还有效。法律规定,农村土地承包经营权30年不变,其是国家为保护农村土地承包关系的长期稳定而确定的法律政策,承包期限为30年的,到期可以重新发包。
土地使用证到期该怎么办? 土地使用证证书是确认土地使用权的法律凭证。土地使用证内各项数据和编号,如单位名称、四至、土地数量、位置、土地变更等,必须与土地登记表相一致。土地使用证附图可根据土地利用现状底图或地籍图透绘获得。随着面积和界线的变更,附图也应作相应改动。 一、土地使用证到期该怎么办 按照城市房地产管理法的规定,土地使用权出让合同约定的使用年限届满,土地使用者需要继续使用土地的,
相信大家在学生时期都有去学校食堂吃饭的经历,学校的食堂一般是承包给某家餐饮公司经营的。那么,学校食堂承包合同一般多少年?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、学校食堂承包合同一般多少年 承包合同又称“承包经营合同”。是确定国家、农业集体经济组织或工商企业、公民的责权利关系和承包人承包经营权的一种法律形式。学校食堂承包合同的年限,在法律上没有特
进行土地承包活动的时候,为了避免不必要的矛盾冲突出现,我们最好签订土地承包合同明确双方的权利义务关系。那么,土地承包合同简单范本?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、土地承包合同简单范本 甲方名称:_______________ 乙方名称:_______________ 合同依据 为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人
一、土地租赁合同与承包合同的区别 1、土地租赁权是债权,而土地承包经营权是用益物权。 2、土地承包一般由农村集体经济组织内部的家庭承包,土地租赁则一般由农村集体经济组织以外的人租赁。 3、土地租赁一般签订土地使用权租赁合同,而土地承包则签订土地承包合同。 农村土地承包是指采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式,通过签订农村土地承包