当前位置

建设工程施工合同纠纷案件的诉讼管辖是怎么规定的

问题描述

1个回答

第一、基于建设工程施工合同纠纷不再适用专属管辖的规定，建设工程施工合同当事人可在合同订立时约定发生争议时由人民法院管辖或由某一仲裁委员会处理，合同当事人如果选择诉讼作为解决争议方式，还可以进一步约定在合同履行地、合同签订地、标的物所在地、原告住所地、被告住所地人民法院管辖。

第二、当事人协议选择管辖法院，不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。

第三，建设工程施工合同未实际履行而发生纠纷时，法院管辖有特殊规定，合同当事人应予遵守。

附赠建设工程施工合同范本

建设工程施工合同

甲方：_________

乙方：_________

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条　工程概况。

1.1　工程名称：_________

工程地点：_________

工程内容：_________

承包范围：_________

1.2　开工日期：_________

竣工日期：_________

总日历日期：_________

1.3　质量等级：_________

1.4　合同价款：_________

第2条　合同文件及解释顺序。

第3条　合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

3.1　合同语言：_________

3.2　适用法律法规：_________

3.3　适用标准、规范：_________

第4条　图纸。

4.1　图纸提供日期

4.2　图纸提供套数：_________

4.3　图纸特殊保密要求和费用：_________

第5条　甲方驻工地代表。

5.1　甲方驻工地代表及委派人员名单：_________

5.2　实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：

第6条　乙方驻工地代表

第7条　甲方工作。

7.1　施工场地具备开工条件和完成时间的要求：

7.2　水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：

7.3　施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：

7.4　工程地质和地下管网线路资料的提供时间：

7.5　办理证件、批件的名称和完成时间：

7.6　水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：

7.7　会审图纸和设计交底的时间：

7.8　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：

第8条　乙方工作。

8.1　施工图和配套设计名称、完成时间及要求：

8.2　提供计划、报表的名称、时间和份数：

8.3　施工防护工作的要求：

8.4　向甲方代表提供办公和生活设施的要求：

8.5　对施工现场交通和噪音的要求：

8.6　成品保护的要求：

8.7　施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：

8.8　施工场地整洁卫生的要求：

第9条　进度计划。

9.1　乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：

9.2　甲方代表批准的时间。

第10条　延期开工。

第11条　暂停施工。

第12条　工期延误。

第13条　工期提前。

第14条　检查和返工。

第15条　工程质量等级。

15.1　工程质量等级要求的经济支出：

15.2　质量评定仲裁部门名称：

第16条　隐蔽工程、中间验收。

16.1　中间验收部位和时间：

第17条　试车。

第18条　验收和重新检验。

第19条　合同价款及调整。

19.1　调整的条件：

19.2　调整的方式：

第20条　工程预付款。

20.1　预付工程款总金额：

20.2　预付时间和比例：

20.3　扣回时间和比例：

20.4　甲方不按时付款应承担的违约责任：

第21条　工程量的核实确认。

21.1　乙方提交工程量报告的时间和要求：

第22条　工程款支付。

22.1　工程款支付方式：

22.2　工程款支付金额和时间：

22.3　甲方违约的责任：

第23条　甲方供应材料设备。

23.1　甲方供应材料、设备的要求(附清单)：

第24条　乙方采购材料设备。

第25条　设计变更。

第26条　确定变更价款。

第27条　竣工验收。

27.1　乙方提交竣工资料和验收报告的时间：

27.2　乙方提交竣工图的时间和份数：

第28条　竣工结算。

28.1　结算方式：

28.2　乙方提交结算报告的时间：

28.3　甲方批准结算报告的时间：

28.4　甲方将拨款通知送达经办XX的时间：

28.5　甲方违约的责任：

第29条　保修。

29.1　保修内容、范围：

29.2　保修期限：

29.3　保修金额和支付方法：

29.4　保修金利率：

第30条　争议。

30.1　争议的解决程序：

30.2　争议解决方式：

第31条　违约。

31.1　违约的处理：

31.2　违约金的数额：

31.3　损失的计算方法：

31.4　甲方不按时付款的利息率：

第32条　索赔。

第33条　安全施工。

第34条　专利技术、特殊工艺和合理化建议。

第35条　地下障碍和文物。

第36条　工程分包。

36.1　分包单位和分包工程内容：

36.2　分包工程价款的结算办法：

第37条　不可抗力。

37.1　不可抗力的自然灾害认定标准：

第38条　保险。

第39条　工程停建或缓建。

第40条　合同生效与终止。

40.1　合同生效日期：

第41条　合同份数：

41.1　合同副本份数：

41.2　合同副本的分送责任：

41.3　合同书制定费用：

合同订立时间：_________年_________月_______日

发包方(章)：_________承包方(章)：_________

地址：_________地址：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委托代理人:_________委托代理人:_________

电话： _________电话：_________

开户XX： _________开户XX：_________

帐号： _________帐号：_________

XX编码：_________XX编码：_________

鉴(公)证意见：_________

经办人：_________

鉴(公)证机关(章)

_________年_________月________日

首页

婚姻

劳动

债务

医疗

其他

建设工程施工合同纠纷案件的诉讼管辖是怎么规定的

问题描述

相关问题

大家都在看