【网友咨询】
工期索赔报告怎样写?
【律师解答】
工期延误索赔报告书
一、索赔成立理由
1.与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
二、索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。
三、索赔事项概述
由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。
然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。
开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。
现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同:专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。
通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。
四、索赔项目
1.人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。
2.施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3.管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4.利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5.措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
1.人工费:工日:17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。
2.施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元
3.管理费合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用:1240949.7÷120X54=558427元
4.利息履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元
5.措施旨合同工期120天,现延期54天,投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用:381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计:1227559元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。
承包单位
日期:
核心内容:缓刑人员需要定期向考察机关的规定报告自己的活动情况,那么缓刑人员的思想报告应该怎样书写呢?下面由刑法小编为您介绍,希望对您有帮助。缓刑人员思想报告 我叫xx,今年xx岁。因为xxx(罪名),被xx人民法院处有期徒刑x年,宣告缓刑x年。我现在已经充分认识到我所犯的罪行,对自己的行为后悔不已,但是我有信心也有决心改变自己,使自己成为一个对社会有用的人。 我一直在努力学习法律知...
一、写辞职报告注意事项首先要考虑有没有申请的必要。辞职报告是辞掉工作的一种报告,报告人一定要事先考虑成熟后再作决定,不可仓促了事,事后后悔不已,造成不必要的烦恼和痛苦。辞职报告要将报告的事项和理由写清楚,使对方能透彻了解你的要求和具体情况。辞职报告语言要准确,文字要朴实。辞职报告是个人离开原来的工作岗位时向单位领导或上级组织提请批准的一种报告。理由要充分、可信。写辞职书,一定要充分考虑辞职的理由是
警察辞职报告申请书一尊敬的大队领导:您好!我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入xx中队工作之后,承蒙xxx队长对我的信任、关心、照顾和指导。经过这段时间的工作,我学到了很多知识,积累了一定的工作经验,以及工作之外的为人处事等做人的道理,对此我深表感激。20xx年12月我从部队退伍,20xx年3月承蒙领导们看中,被交警大队聘请为临时协警,被分配到xx中队这个光荣的集体。虽然只有短短的四个月
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条规定:纳纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现多缴的可以向税务机关申请误征退税。申请企业需提供误征税款退税所属期纳税申报资料和完税证明原件、复印件;提交《退税(抵税)申请审批表》及书面申请。核准程序:1.纳税人将《退税(抵税)申请审批表》及有关资料报送主管征收、检查分局核准。2.税收宣传咨询窗口对纳税人提供的资料进行审核。即时核对电脑中纳税人已缴税款记录,
个人原因教师辞职报告一尊敬的领导:您好!我因为诸多个人原因,经过深刻冷静的思考后,郑重的向学校领导提出辞职要求。在过去的三年多时间里,学校给予了我良好的学习和锻炼机会,学到了一些新的东西充实了自己,增加了自己的一些知识和实践经验。学校的工作气氛很好,同事们工作都很努力,领导也很体谅下属,在学校我感受到了家的温暖。我对于学校长期的照顾表示真心的感谢!所有的前续工作在学校上下极力重视下一步步推进。也正
工作计划汇报人:____可行性分析报告内容1、企业产品/服务现状综述。对于企业目前的市场占有率、销售额、产品组合、产品生命周期等情况进行分析描述,从而找出企业的弱点和有发展机会的点。2、新产品/服务描述。根据新产品开发前阶段的产品构思、产品概念形成等对将要开发的新产品/服务进行描述。主要描述新产品/服务的创新要点、形式、相关因素的描述。3、市场分析。市场分析的主要内容有:人口基数、技术满足消费者的
标题——索赔函,必要时也可注明索赔原因,如《质量不符索赔函》等正文——主要包括索赔的依据、索赔原由和事实、处理办法以及赔偿金额等落款——索赔方的名称、签章和日期附件——提供相关检验报告等,可省略[适用范围]本文书是在贸易过程中产生争议或发生纠纷后,受损方依据有关协议或规定,向违约方提出赔偿损失要求的函件。[例文秀]索赔函xx啤酒股份有限公司:我公司于本月15日从贵公司购买200箱6000罐xx牌纯
专职消防员辞职报告范文尊敬的公司领导:您们好!经过深思熟虑,我决定辞去我目前在***部所担任的职位。此时我选择离开,并不是一时间的心血来潮,而是我经过长时间的考虑之后才做出的决定。我也相信您一定会在看完我的辞职报告之后批准我的申请。现实中有很多的无奈,每一人都会遇到这样情况。“家家有本难念的经”,事实就是这样,我在工作生活中都遇到了很大的问题,我需要换一个环境,换一种心情继续工作下去。人还未走,却
因为没有办理结婚登记而无法提供结婚证的,又可分为两种情况,一种是同居的时间发生在1994年2月1日民政部《婚姻登记管理条例》公布实施以前,按事实婚姻处理,这种情况除非双方愿意补办结婚登记,否则只能到人民法院起诉,不能到婚姻登记部门办理协议离婚。另一种是同居的时间发生在1994年2月1日民政部《婚姻登记管理条例》公布实施以后,这种情况不属于事实婚姻,属于非法同居,不存在离婚的问题。这两种情况,如果双
法律分析:酒饮类营业执照的经营范围可写:酒、饮料批发,米、面制品及食用油批发,糕点、糖果及糖批发。申请登记为个体工商户,应当向经营场所所在地登记机关申请注册登记。申请人应当提交登记申请书、身份证明和经营场所证明。个体工商户登记事项包括经营者姓名和住所、组成形式、经营范围、经营场所。个体工商户使用名称的,名称作为登记事项。法律依据:《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第五条 《条例》第三条所列行
交通事故工伤是一种很特殊的工伤,主要是职工在上下班发生交通事故之后被认定为工伤的情形。在这类工伤事件中,可能会有目击证人的存在,那么交通事故工伤的证人证言应该怎么写?以下就跟着小编一起来了解一下吧。 一、交通事故工伤证人证言怎么写 交通事故工伤证人证言需要将事故过程写清楚明白就可以了,以下为参考范文: 证人证言 本人某某性别:身份证号码:住址: 事情的经过说明或者情况说明: ...
在财产继承中,有遗嘱的按照遗嘱继承,没有遗嘱的,按照法律规定的继承顺序继承。如果能证明遗嘱合法有效,对继承过程中的财产分配非常重要。那么遗嘱怎样写才合法有效?下面小编为大家介绍下相关内容,希望对大家有帮助。 一、遗嘱怎样写才合法有效 遗嘱合法有效的条件: 1、公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理。 2、自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写,签名,注明年、月、日。
唯一住房被拍卖的话,虽然你的住所没有了但是法院会酌情给予三到五年的租房费用,以保证你的正常租住权力
一、别人欠我房租应该怎样写欠条 别人欠我房租写欠条一般由标题、正文、落款三部分组成。标题一般在正文上方中间以较大字体写“欠条”两字。正文要写清欠什么人或什么单位什么东西、数量,要注明偿还的日期。落款要署上欠方单位名称和经手人亲笔签名,若是个人出具的欠条需署上立欠方个人姓名,同时署上欠条的日期,单位的要加盖公章,个人的要加盖私章或签名。 二、房屋租赁合同的期限多长时间 房屋租赁合同的期限最
医疗事故纠纷随之伴随的就是医疗事故的赔偿问题,这是对于医疗事故的责任划分问题,也是很重要的一环,需要引起我们的重视。下面就为大家带来医疗事故索赔所需要的材料有哪些的相关内容,一起来看看吧一、医疗事故索赔所需要的材料有哪些1、索赔申请书;2、相关证明材料,如:个人身份证、病历本,就诊资料、住院资料等。3、条例规定的其他材料。二、医疗事故注意事项医疗事故赔偿协议是医疗机构与患者就医疗事故所达成的赔偿协
一、自愿送养自愿收养协议书怎样写 以下是送养协议的范文参考: 收养协议 甲方(收养人):×××(姓名、住址) 乙方(送养人):×××(姓名、住址) 甲乙双方就收养×××(被收养人姓名)达成协议如下: 第一条 被收养人的基本情况 (写明:被收养人的姓名、性别、年龄、健康状况、现住址)
在现实生活当中,职工工伤发生的时候,需要去医院做伤残鉴定,等待结果出来可以申请补偿等,那么职工工伤申请单位怎样写证明?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、职工工伤申请单位怎样写证明 申请人:×××,性别×,××年××月×日出生,民族×,籍贯,住×××市×××街,身份证号码:×××,是××公司职工。 联系电话×××××。 被申请人:××公司
一、结婚证遗失证明怎样写 结婚证遗失证明证明 XXX,性别男,出生于XX年XX月XX日,身份证号是XXXX,户籍所在地: XX。 XXX, 性别女,出生于XX年XX月Xx日,身份证号是XXXX,户籍所在地: XX。 双方于XXX年XX月XX日在XXX办理结婚登记手续,因未保管妥当致使结婚证丢失,目前两人仍为合法夫妻,特此证明,申请补办结婚证。
在世界上有一类人是残疾人,他们可能因为生病或者意外导致自己身上落下残疾,以至于自己行动或者在生活上有所不便,国家关怀这类人群会相应的给与一些补贴,但是需要提供残疾证明,那么残疾证明怎样写?以下就跟着小编一起来了解一下。 一、残疾证明怎样写 办理残疾人证申请书样表申请书: 尊敬的领导: 我叫×××,男(女),&t
可以举报,举报应当提供一些线索,讲明姓名、公司名、公司住址,税务违法事实证据包括账册凭证等,举报可以采用书信、口头、电话或者举报人认为方便的其他形式提出。 法律依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》第十三条 任何单位和个人都有权检举违反税收法律、行政法规的行为。收到检举的机关和负责查处的机关应当为检举人保密。税务机关应当按照规定对检举人给予奖励。 《中华人民共和国税收征收管理法》 第五十