一、新型冠状病毒感染肺炎疫情是否属于不可抗力?
属于。
根据我国《民法典》第一百八十条规定,不可抗力是指不能预见、不能避免,并不能克服的客观情况。一般引起不可抗力的原因有两种:
一是自然原因,例如洪水、地震、疫情 等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害;
二是社会原因,例如战争、政变、政府禁止令等。
由于疫情已被国务院确定为乙类疫情,甲类管理,各级人民政府根据《传染病防治法》的规定行使管理权。在此情况下,公民个人及企事业单位均不能预见疫情何时发生,何时结束,并不能预见政府将采取什么样的措施。
故,本次疫情属于不可抗力。
《民法典》
第一百八十条 【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。
不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
二、不可抗力因素导致的损失由谁承担
不可抗力造成的损失由谁承担,需要根据实际情况进行处理。
不可抗力造成的损失,要根据合同是否履行来判断。如果合同一方当事人履行之前,由销售者承担责任;如果合同一方当事人履行之后,由购买者承担责任。
第五百九十条 【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。
因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险,但不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
一、新型冠状病毒感染肺炎暴发地区,地方政府可以采取哪些措施?新型冠状病毒感染肺炎暴发地区,地方政府应该采取有关隔离措施并尽快上报上一级主管部门,为打好防疫攻坚战做好准备,不得不报、瞒报、少报。《中华人民共和国传染病防治法》第四十一条对已经发生甲类传染病病例的场所或者该场所内的特定区域的人员,所在地的县级以上地方人民政府可以实施隔离措施,并同时向上一级人民政府报告;接到报告的上级人民政府应当即时作出
首先分析第一个问题:新冠肺炎疫情是否属于不可抗力?何谓不可抗力,《民法总则》第一百八十条第二款规定不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。新冠肺炎疫情是否属于不可抗力呢?对此,根据最高人民法院印发《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)》的通知,该通知中提到不可抗力的处理方式及适用条件,但是并未直接明确规定疫情属于不可抗力,而是表述为“依法准确适用不可抗力规则。
各级各类医疗机构发现符合疑似病例、确诊病例、轻症病例、无症状感染者时,应于 2 小时内进行网络直报。
根据《突发公共卫生事件应急条例》规定,交通工具上发现根据国务院卫生行政主管部门的规定需要采取应急控制措施的传染病病人、疑似传染病病人,其负责人应当以最快的方式通知前方停靠点,并向交通工具的营运单位报告。交通工具的前方停靠点和营运单位应当立即向交通工具营运单位行政主管部门和县级以上地方人民政府卫生行政主管部门报告。卫生行政主管部门接到报告后,应当立即组织有关人员采取相应的医学处置措施。交通工具上的传
小编按:2022年12月26日,国家卫生健康委发布重磅公告,新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染,自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施,这将意味着感染新冠病毒不能上班不能再享受正常工资了,用人单位一直诟病的“正常工资”终于要变“病假工资”了。 公 告 2022年第7号 一、将新型冠状病毒肺
自2023年1月8日,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”2023-01-08 11:02·沈亮律师按照我国现行的传染病防治法【中华人民共和国传染病防治法(2013修正) 】传染病分为甲类、乙类和丙类。 甲类传染病是指:鼠疫、霍乱。 乙类传染病是指:传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢
不属于工伤,但如果属于近期的冠状病毒感染引发的肺炎,可以享受相关待遇。如果不是从事新冠肺炎预防和相关工作人员,感染新冠肺炎是不能认定为工伤的。根据《关于因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的医护及相关工作人员有关保障问题的通知》(人社部函〔2020〕11号)中明确在新冠肺炎预防和救治工作中,医护及相关工作人员因履行工作职责,感染新冠肺炎或因新冠肺炎死亡的,应认定为工伤,依法享受工伤保险待遇。这是在抗
此次新型冠状病毒肺炎性质属于法律上规定的不可抗力事件。如建设工程合同对因不可抗力事件造成的费用增加和财产损失有约定的,应当遵从双方约定履行;如双方没有特别约定的,《建设工程施工合同示范文本》、《建设工程工程量清单计价规范》对施工单位停工的费用损失承担有示范条款或者规定,应当由发包人和承包人合理分担。根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,不可抗力情形下所导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等由承包
关于因新型冠状病毒肺炎疫情申请减免租金申请函致:xxx公司 您好! 我司与贵司于 年 月日签订了《房屋租赁合同》,承租贵司坐落于 房屋用于 。合同签订后,双方一直秉承着诚实守信的原则履行合同。同时,我司与贵司始终保持着友好的合作关系,真诚感谢贵司长期以来的支持与帮助。 因近期全国遭受了“新型冠状病毒”的肆虐蔓延,党中央、国务院和地方各级政府高度重视,纷纷
此处分两种情况:一种,如所涉职工,属于新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者的,或者因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的职工,那么在职工隔离治疗期间或医学观察、政府实施隔离措施或采取延迟复工等其他紧急措施期间劳动合同到期的,分别顺延至职工医疗期期满、医学观察期期满、隔离期期满或者政府采取的紧急措施结束。具体方案:对于在此期间劳动合同期满的员工,用人单位可发送劳动合同
新型冠状病毒防控期间最高检诉求途径依据我国相关通知的规定,新型冠状病毒防控期间最高检诉求途径包括邮寄、登录网络、拨打12309检察服务热线三种。相关规定《最高人民检察院关于新型冠状病毒疫情防控期间以来信、网络和电话方式接待群众来访工作的公告》为全面落实新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控措施,最大限度减少来访群众因乘坐公共交通工具或等待接访过程中流动聚集,防止疫情传播,保障来访群众身体健康,根据党中央
新冠疫情是否属于不可抗力新冠疫情属于不可抗力。疫情属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,其性质可以被认定为不可抗力事件,但其在具体合同关系中是否会被法院认定为不可抗力从而构成法定免责事由,仍需要结合具体合同的根本目的、合同的履行情况、因果关系等因素来加以判定。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。法律规定《民法典》第五百九十条 【
劳动者在工作期间因工作原因感染新型冠状病毒肺炎,应根据《社会保险法》和《工伤保险条例》认定为工伤,根据《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇《工伤保险条例》 第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤: (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; (二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的; (三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴
您好,请节哀顺变。湖北省在新型冠状病毒肺炎预防和救治工作中感染去世的,依法认定为工亡的赔偿标准为:(一)丧葬补助金:标准为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;(二)供养亲属抚恤金,按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为:配偶每月40%,其他亲属每人每月30%,孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上增加10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应
医护及相关工作人员因工作感染新型肺炎是可以认定为工伤的。【法律依据】《工伤保险条例》第十四条规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害
因疫情管控开发商延期交房是否属于不可抗力,责任如何承担?法院审理案件中,开发商提出,2020年春节因疫情管控,楼盘在2020年1月30日到4月30日无法施工。这是不可抗力导致延长复工,按照法律规定,这期间应为免责期,免除开发商的违约责任。法院经审理,判决开发商支付陈某夫妇违约金3.1万余元。这批案子判决后,部分当事人上诉,二审法院近日维持了原判。法官说法本案中,新冠肺炎疫情属于不可抗力,这是没有争
劳动合同因合同期满自然终止的,用人单位不支付劳动者经济补偿金。除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同,劳动者不同意续订的情形外,固定期限劳动合同期满导致劳动合同终止的,用人单位应当依法向劳动者支付经济补偿
随着社会经济的深刻变化,和人们对于两性关系观念的改变,婚姻家庭生活中出现了一些隐患或危机,影响到婚姻生活的稳定。比如婚内一方出轨、与他人同居、甚至重婚。但人们对这三者之间的界定,在认识上存在一些困扰。其实这三种行为存在重合的部分,比如同居、重婚都可能归入广义的出轨。对婚外性行为如此的大致分类,意义在于分析其带来的不同法律评价。比如同居:指有配偶者与婚外异性,不以夫妻名义持续、稳定地共同生活居住,这
1、电属于商品,偷电属于盗窃公私财物的违法或犯罪行为。偷电的电量价值达到1万5千元,按照盗窃罪的司法解释,已经达到了盗窃公私财物“数额较大”的认定标准,犯罪嫌疑人将会被依据刑法264条依法追究刑事责任。2、盗窃公私财物“数额较大”量刑原则为3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金或单处罚金。3、犯罪嫌疑人在承担刑事责任的同时,应当对于偷电给受害人一方,所造成的损失依法承担民事赔偿责任。司法依据《中华
您好,具体可以向供电部门查询