甲方：
乙方：
根据建筑法相关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
建筑工程概况：私人住宅，建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构马鞍架一层平房两幢建筑，建筑面积___。
工程预算造价：每平方米___元人民币，总建造价格___元人民币。
建筑设计要求：
1.本工程为砖混结构住宅平房建筑，建筑面积___JII,院内 -0.0以马路标图而定。
2.砌体材料采用mu10机制红砖，m75混合砂浆砌筑，墙体厚度除图纸注明者外，均为240,墙体转角及与隔墙连接处，每10皮砖设墙体拉接筋一处。
3.外装修：院内立面均为瓷砖贴面，色泽自选。院外1：2水泥砂浆加装饰缝拉毛，并白水泥刷白。
4.内装修：卫生间，洗嗽室，橱房立面均贴200_300白瓷面砖。其余内墙面均为水泥砂浆抹面，纤维素大白粉乱白，刷室内白涂料二遍。
所有房间地面均铺地板砖，档次及色泽自定。
5.门窗立楼及油漆：m-4居中樟，m-6靠外墙面安装，其余门均与开启方向墙面平齐立楼并加装木门帖脸。C-1.235均居墙中樟，c-4与室内墙面平齐立樟。
门的油漆按装修而定。
6.屋面由坡屋面和平屋面组成：坡屋面为榛条，木椽，面板，草泥铺设机制红瓦，坡挑檐为铺设棕红色硫璃瓦，平屋面水泥砂浆加防水粉加压抹光。
前檐屋面排水采用pvc管排至地面，管径
7.橱房餐厅隔断：下为900高120砖墙并帖白瓷面砖，上为铝合金窗隔断。中间为m-4推拉门。
结构设计说明
1.本工程采用条型基础，深度开挖至老土，原土夯实3：7灰土300厚，要求分层夯实。开挖时如遇墓穴或软土，要求另行处理。
2.基础圈梁，压顶圈梁，梁，板均为C2Q钢筋保护层厚度：梁25,板15mm。
3.钢筋：“中”“中”分别表示为1,2级钢筋（因打字中找不到符号，以“中”字和“1,2”代替）未注明分布筋为中6-250o大梁中间配置弯起筋一根。
4.门窗洞口过梁均为预制过梁，选用相关标准图集。
照明设计说明
1.采用一相二线50Hz220V电压供电，进户线采用钢制支架架空引来，支架提前预埋。
2.进户线处做重复接地处理，利用上下圈梁钢筋焊接引至地下。
3.导管穿线管保护，在墙，圈梁，顶棚吊顶上面暗设，管径选择:2_2.5,中15,3-4_2.5,中20。1.4m
4.配电箱为铁制成品暗装，设置位置自定，暗箱开关中心距地暗箱插座中心距地0.3m,橱房，卫生间暗装插座中心距地1.5m或距吊顶0.3m。
具体设置位置及数量按甲方要求而定。
供排水设计说明
1.给水设计说明：冷水采用抽井水上屋顶，设置水箱供水。热水采用太阳能热水器供水。
2.排水设计说明：采用PVCf排水，搞地基时做地沟，小型化粪池，配合土建预留安装洞及套管施工。部分材料要求水泥：均使用武山鸳鸯水泥分别为：上下圈梁,坡挑檐均使用425标号水泥，其余使用325标号水泥。
钢筋：均按图纸要求，图纸注明的“中”“中”分别表示为1.2级钢筋（因打字中找不到符号，以“中”字和“1,2”代替），未注明分布筋为中6-250o大梁中间配置弯起筋一根。
樵条：驮墙樵条小头为16公分，空墙檀条小头为20公分。上房客厅与厢房客厅的中间樵条必需放一根大樵条，像椁子一样大。
其余材料：地板砖，立面墙瓷砖，硫璃瓦,木制门，室内白瓷砖等材料甲方自选，自选后形成的价差由甲方找补。
承包施工方式本工程施工前，甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,与周边邻居因地界,建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。
本工程施工方式为包工包料,面积价格一次性包死。
工程必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料，使用劣质材料。
甲方：乙方：工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为————平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并
甲方：_________乙方：_________甲方将位 ___________的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注
甲方：________________乙方：________________根据《________》及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：________________。2、承包方式：采取包工包料的方式。3、工期：________________天(日历天)。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工
甲方：____________乙方：____________部分细节请与当地建过房的人商讨……甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约________平方米，二层约________平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材
甲方(房主人)：________________乙方(承包人)：________________甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：开工期为________年________月________日，竣工期为_______
发包单位(甲方)：_________________承包人：(乙方)：_________________根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称： _________________工程地点：__________________________________工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、
甲方：乙方：工程地点：甲方在南XX处建房屋两层，建筑面积为-平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。
甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________甲方将位于西峡县回车镇老庙岗村陈沟组的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工
甲方：_____________乙方：___________工程地点：____________，建筑面积为_________平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协
房主应无责，除非有证据证明房主直接与工人有事实劳动关系。而根据提问反映的情况判断，应为房主雇包工头包工包料，包工头再雇工人施工，故工人受伤追究房主的责任较为困难，事实劳动关系应为工人和包工头之间的用工合同关系。但如果受伤工人认为房主也应负有责任，可向劳动仲裁部门申请劳动仲裁或向法院提起民事诉讼。《合同法》第三十六条 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已
包工包料没主体资格,出了工伤，雇主和包工头一般承担连带赔偿责任《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条 雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道
农村自建房，施工合同特点比较突出，由于工期较短，投入不大，通常口头约定方式居多，工程价款往往是包死的，而且主料由建房人提供，施工人则一般是包工头，没有资质，再由包工头找一些有手艺的匠人，自带工具提供劳务
当事人为包工头打工受伤的，一般由包工头和打工工地的建设方承担连带赔偿责任。包工头与打工仔之间为雇佣关系，在从事雇佣活动中遭受人身损害的，包工头当然要承担赔偿责任。建筑公司将工程分包给并无施工资质的包工头，存在过错，因此应负连带赔偿责任。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第九十四条 个人承包经营违反本法规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。 《中华人民共
实际面积与合同面积误差的处理根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条，出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同有约定的，按照约定处理等等
甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑总面积约 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括
包工包料建房施工合同范本包工包料建房施工合同范本1甲方：乙方：承包形式：一、乙方负责承包1#3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均为清包工。二、乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理（生活水电费乙方自理）三、甲方提供搅拌机、水管、小推车（小推车乙方自己维修）设备工具。承包价格：1#3#多层住宅楼装修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/价格（
甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、
甲方：_______________姓名：_______________身份证号码：________________乙方：_______________姓名：_______________身份证号码：________________甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。一、用具设备二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。主要包括主体房屋
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：_无1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：__按国家规定第2条图纸。发包方年____月____日，向承包方提供__0__套图纸。第3条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：__________无；项目经理姓名：__________无。第4条发包人工作。开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，
甲方姓名：___________ 住址：___________乙方姓名：___________ 住址：___________ 电话：___________ 身份证号：___________甲方将自住用房的建房施工工程承包乙方施工。甲方与乙方在真实平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、工程施工范围： 见图纸，(如发生变更，双方协商)主要包括：1、下自基脚面起，上
