卖房合同
甲方(出卖人):__________________
乙方(买受人):__________________
根据法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:
第一条:房屋的基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于______;位于第______层,共______(套/间),房屋结构为______,建筑面积______平方米(其中实际建筑面积______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米),房屋用途为______;
该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为______。
第二条:房屋面积的特殊约定
1、本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
2、该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±______%(不包括±______%)时,房价款保持不变。
3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±______%(包括±______%)时,甲乙双方同意按下述第______种方式处理:
(1)乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并按______利率付给利息。
(2)每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
(3)________________________。
第三条:土地使用权性质
1、该房屋相应的土地使用权取得方式为______。
2、土地使用权年限自______年______月______日,至______年______月______日止。
以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为____________;该房屋买卖后,按照有关规定,乙方(必须/无须)补办土地使用权出让手续。
第四条:价格
按(总建筑面积/实际建筑面积)计算,该房屋售价为每平方米_________元,总金额为______元。
第五条:付款方式
1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金______元,并应于本合同生效之日起______日内将该房屋全部价款付给甲方。
2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第______种:
(1)现金;
(2)支票;
(3)汇款。
第六条:交付期限
甲方应于本合同生效之日起______日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起______日内,将该房屋付给乙方。
第七条:乙方逾期付款的违约责任
1、乙方如未按本合同第五条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按______计算。
2、逾期超过______天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第______种约定,追究乙方的违约责任。
(1)终止合同,乙方按累计应付款的______%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
(2)乙方按累计应付款的______%向甲方支付违约金,合同继续履行。
(3)________________________。
第八条:甲方逾期交付房屋的违约责任
1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第六条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。
按本合同规定的交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息在______个月内按______利率计算;自第______个月起,月利息则按______利率计算。
2、逾期超过______个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第______种约定,追究甲方的违约责任。
(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的______%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
(2)甲方按乙方累计已付款的______%向乙方支付违约金,合同继续履行。
(3)________________________。
第九条:关于产权登记的约定
在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起______天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起______天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的______%赔偿乙方损失。
第十条:保证
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十一条:税费的交纳
因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。
第十二条:费用交接时间
水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接日期为______年______月______日。
第十三条:声明及保证
甲方:
1、甲方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:
1、乙方有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十四条:保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为______年。
第十五条:通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用______(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:____________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十六条:合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出______天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十七条:合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十八条:争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
(1)提交______仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条:不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后______日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十条:合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条:补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十二条:合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式______份,甲方、乙方各______份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
日期:______年______月______日
温馨提示:在婚姻家庭实际情景中,个案详情有所差异,为了精准快速解决您的问题,保障合法权益,建议您点击下方【立即咨询】按钮,向专业律师说明详细情况,一对一解决您的实际问题。
车辆买卖协议书符合下列条件写才有效;1、车辆买卖协议书的主体适格;2、车辆买卖协议书必须体现双方真实的意思表示;3、车辆买卖协议书的内容不违反法律规定或公序良俗。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第一百四十三条,具备下列条件的民事法律行为有效;(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
房产买卖协议书应当这样写才有效:1、双方当事人的相关信息,包括姓名、性别、民族、住所和联系方式;2、房产的具体情况,比如位于何处;3、卖方必须保证房产的质量是符合规定的;4、房产的价款,还有价款的支付时间和方式;5、何时办理过户登记;6、违约责任;7、争议的解决方法。【法律依据】《民法典》第五百九十六条,买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验
1、目前的可预约途径微信预约:电话预约:移动手机用户请拨打12580进入,省内电信手机用户请拨打114或118114进入,省内联通用户请拨打116114进入。医生工作站预约:就诊结束时或出院时由医生为患者开具复诊预约申请单。2、办理预约挂号开始时间为7:30,可预约第2-5天的专家门诊,医生工作站复诊预约最长时限6周。3、预约挂号必须告知患者姓名及有效证件号码(、军官证、等)实名制办理(3月以上儿
开发商延期交房可以退房吗? 有相关法律规定,如果开发商延期交房,购房者想解除购房合同前必须先催告,在催告过后接下来3个月,开发商仍然不交房的,购房者可以退房。 因地震而导致延期交房应该经过权力机关认定属于不可抗力。属不可抗力因素的,必须由政府、法院等职权部门认定,并通过法律约定。如果确实出现了 因地震 影响而延期交房,需要有关权力部门裁定后才能认定。而不是由开发商口头约定,业主
辞职了没有医疗保险怎么办离职后如果是很快找到新的公司上班就不用担心,到新公司把医保续交上,如果短期(三个月内)还找不好工作,就需要自己把医保续交,否则会出现因为断交而损失掉之前累积的报销额度的。个人辞职后自行缴纳:1、需要个人持本人身份证、接触劳动合同证明书到当地就业服务中心做失业登记,领取登记表填写并申请按规定享受失业救济金待遇,同时办理《再就业优惠证》享受相关的政策优惠待遇。2、到医保中心办理
一、工伤私了协议怎么签只要双方签订的赔偿协议合理合法、不具有欺诈胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平的情形,就是合法有效的。工伤私了协议书内容包括:发生工伤事故的具体情况描述;支出的医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费等。二、私下签的工伤“私了”协议有效吗劳动者发生工伤后,用人单位就工伤保险待遇私下与劳动者达成的赔偿协议,当事人有异议提起诉讼的,人民法院将综合衡量意思自治原则和公平原则,对赔偿协议
买方:xxx(以下简称甲方)卖方:xxx(以下简称乙方)甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆车号:xxx颜色:xxx产地:xxx型号:xxx发动机号码:xxx第二条:乙方向甲方交付定金:xx元,剩余车款于xx年xx月xx日之前交齐。第三条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。第四条:甲方违反本合同,定金不予退还。第五条:办理转户所需费用由甲
【第1篇】卖房委托书样本委托人:________,性别:____,日出生:____________;公民身份证号码:____________;受托人:________,性别:____,日出生:____________;公民身份证号码:____________。委托原因:我因有事(工作忙),不能亲自前去办理。委托事项:办理出售坐落于_______________房屋的有关事宜。委托权限:办理签订存量
对于夫妻之间来讲,如果在婚姻允许的情况下,双方要进行财产分割,就要了解一下具体的分割方式和分割原则,具体的话可以了解一下协议书的内容。那么夫妻协议书怎么写合法有效?下面小编给大家具体介绍一下相关的知识。 一、夫妻协议书怎么写合法有效 第一、法律允许夫妻双方可以自己约定财产的处理方式,拥有对财产的处理权。如果因重婚、有配偶者与他人非法同居等过错导致离婚的,无过错方有权请求
我们知道现实生活中很多公司都是有多位股东组成的,那么股东就会拥有公司股份,也是股东的个人财产,当然是可以进行转让的,但是如果想要退股应该怎么写协议呢,下面就让小编为大家带来退股协议书怎么写才有效的相关内容,一起来看看吧。 一、退股协议书怎么写才有效 甲方姓名(退股方): 乙方姓名(受让方): 住所: 住所: 身份证号码: 身份证号码:
在出现危害了他人生命健康之后,是可能涉嫌刑事案件的,这个时候能够获得家属或者本人的良介绍的话,是会从轻进行处理的,那么谅解协议书怎么写才有效?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、谅解协议书怎么写才有效 刑事谅解书只要写明给以谅解,不再追究责任即可,被害人签字就具有法律效力。年 月 日 时, xxx与xxx发生纠纷,在某地
协议离婚时双方必须要签订离婚协议书,许多人不知道离婚协议书怎么写才是有效的,今天,福利来了——小编为您整理了离婚协议书范本,如有需要请修改后使用! 离婚协议书(范本)男方:××,××年×月×日出生,住××市×××路×××号,身份证号:××××××××××××××××××。女方:××,××年×月×日出生,住××市×××路×××号,身份证号:××××××××××××××××××。男女双方于××年×月×
对于并不是很了解的夫妻来说,是会考虑采取财产约定进行各自权益保护的,进行协议签订的时候,是需要保障协议有效的,那么财产约定协议书怎么写才有效?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。 一、财产约定协议书怎么写才有效 (一)文书制作基本知识。 财产分割协议,又称分单,分产契约,是共同财产共有人之间就各所有人应获财产份额进行分割,或者部分所有人从共同财
在中介签订的购房协议有效。有效的购房协议要求租买卖双方意思表示自愿真实、具有相应的民事行为能力;协议内容合法、符合法律规定的形式;买卖关系的成立不得违背公序良俗、不得违反法律强制性规定。法律依据:《民法典》第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 第五百零二条 依法成立的
一、遗产协议书怎么写才有效 财产继承协议书,只要是双方自愿,意思表示真实,双方之间签订的协议书将基本信息填写完毕,并且附上双方之间的签名或者奈印就是有效的。财产继承协议书内容包括双方之间的姓名、住址、身份证号、联系方式、财产数目、时间还有方式、责任义务或者特殊情况的解决方法、最后落款是双方之间的签字奈印。 二、遗产继承协议书需要公证吗 遗产继承协
交通事故发生就是需要进行相应的赔偿以及处理的,但是交通事故也是可以私了的,交通事故的私了就是需要签订一份相应的交通事故私了协议的。下面就让小编为大家带来交通事故私了协议书怎么写有效的相关内容,一起来看看吧。 一、交通事故私了协议书怎么写有效 甲方: 乙方: 对于×年×月×日发生的交通事故,经甲、乙双方充分协商一
与开发商建立房屋买卖合同关系,对方应该根据合同约定承担相应的义务。如果对方违约,应该根据合同约定承担违约责任。对方拒绝履行合同也拒绝承担违约责任的话,您可以收集相关的合同、发票以及证明您的主张的证据材料到法院提起诉讼。
一般同居是指男女双方在热恋过程中一起居住,这时男女双方构成同居关系,但是法律上有一种禁止的同居关系,那就是已婚一方与未婚一方的同居,有些人同居后会签订同居协议,那么同居协议书怎么写才有效,下面就由小编为您介绍。 一、同居协议书怎么写才有效 甲方:刘某 乙方:李某 经双方友好深刻商谈,本着互不伤害互不损失的原则,双方自愿签订如下同居协议:
甲方:身份证号:乙方:身份证号:甲乙双方本着诚实信用原则自愿签订本协议,甲方以乙方名义购买房屋一套,位于:,房产证号:,现双方达成如下协议:1、该房屋系甲方独自出资购买,房屋所有权归甲方单独所有;2、该房屋的使用、处分、收益、增值等各项权益均归甲方所有;3、乙方无权出租、转让、抵押、变卖等处分该房屋;4、如甲方需要办理过户手续等,乙方需无条件协助甲方办理过户手续,或将房屋过户到甲方指定人员名下。本
一、卖房税收怎么算办理二手房过户的税费计算及免征要求如下:1.个人所得税:1%(卖方出,满五年唯一一套住宅免征);2.契税:90平方以下1%,90平方-144平方1.5%,144平方以上3%,二套房3%,买方出;3.营业税:5.6%(卖方出,满两年免征);4.交易手续费:面积*6元(买卖双方一家一半);5.工本费:80元(买方出);二、房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房