建筑工程的施工往往会持续一段时间,在这一段时间之内,就可能会出现由于各种原因而延误工期或者停工的情况,这个时候就会牵涉到赔偿的问题,那么,因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜呢?若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可非议,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜:
(1) 工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。
(2) 发包人,承包人的人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担。
(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担,但实践中,这项费用都是由发包人承担的。
(5)工期给予顺延。
(6)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担。法律依据:《中华人民共和国合同法》第二百八十五条 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者 未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返 工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的 工作量增付费用。
停工在日常生活中也是常见的,劳动者不工作没有薪酬是情有可原的。那么如果不是劳动者本身的原因,而是因为甲方的原因导致自己无法正常工作,劳动者应该怎么维护自身权利呢?以下就让小编为大家带来甲方原因造成的停工索赔的主要内容的相关内容,一起来看看吧。 一、甲方原因造成的停工索赔的主要内容 (一)停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,复工单,一般人员是每天每人
保险公司业务员的个人所得税怎么扣要看业务员与保险公司是不是有劳动合同关系,如果是劳动关系,个税由公司代扣代缴,员工也不需要缴纳营业税。如果是代理人关系,那个税及营业税都需要业务员自己承担了。2. 如果保险业务员是以保险代理人身份展业,而不是保险公司员工的话,根据保监会《关于明确保险营销员佣金构成的通知》(保监发[2006]48号)的规定,保险营销员的佣金由展业成本和劳务报酬构成。按照税法规定,对佣
就事故的赔偿问题双方可以协商解决,协商时可以依据事故认定书划分的责任协商,也可以自由协商。因为有保险,先让保险公司在责任限额范围内予以赔付,交强险的最高赔付金额是12.2万。保险公司承担责任后仍赔付不足的,有商业险的有商业险赔付,没有商业险的由肇事方补足。因为你所述信息很少,我无法给你作出个确定性的结论,但是如果你的情况满足以下情形之一就有很大可能被认定为工伤的。但是最终结论还是需要由劳动部门的专
一、驾驶证逾期造成的交通事故怎么处理依据我国相关法律的规定,驾驶证逾期未审查造成交通事故的,要先确定事故的责任人,再由责任人承担赔偿的责任。二、相关法律规定《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条 在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置
1、对于一直没有缴纳农村合作医疗,如果想缴纳农村合作医疗的话,各个地方的规定都不一样。但对于一般的农村来说,是不用补交以前的新农合费用,如果愿意交纳新农合现在提供身份证号,开通新农合医疗社保卡账户可以缴纳新农合。2、《中华人民共和国社会保险法》 第二条 国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得
1、对于一直没有缴纳农村合作医疗,如果想缴纳农村合作医疗的话,各个地方的规定都不一样。但对于一般的农村来说,是不用补交以前的新农合费用,如果愿意交纳新农合现在提供身份证号,开通新农合医疗社保卡账户可以缴纳新农合。2、《中华人民共和国社会保险法》 第二条 国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得
篇一:车管所委托书西安市公安局交通警察支队车辆管理所:我叫xxx,身份证号xxxxx,电话号码xxxxx,住xxxxx号,因本人有事不在本地,不能前往贵所办理机动车xxxxx补办车牌手续,现委托xxx(身份证号)xxxxx,住址xxxxx,电话号码xxxxx,前来办理发动机号为xxxx,车架号为xxxxx的xxx牌小型轿车xxx车牌补办业务,以上是我本人真实意思的表达,如有不实我本人自愿承担相应的
1、按月计算,从档案中最早入职记录的那一天开始,到应退休的那一年那一月的生日为止。实际做的总月份,除12个月,就是工龄的总年头,零头月份也计入工龄之中。所谓最早入职,包括下放农场农村、应征入伍的履历表上的最早日期。2、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》 第一条 全民所有制企业、事业单位和国家机关、人民团体的工人,符合下列条件之一的,应该退休:(一)男年满六十周岁,女年满五十周岁,连续工龄满十年
1、机动车与非机动车发生事故后,非机动车驾驶人应记下肇事车的车牌号,保护好现场,及时报警。2、公安机关处理交通事故,应当在查明交通事故原因、认定交通事故责任、确定交通事故造成的损失情况后,召集当事人和有关人员对损害赔偿进行调解。3、如伤势较重,要记下肇事车的车牌号并报警,求助他人标明现场位置后,及时到医院治疗。4、根据《道路交通安全法》第70条规定:机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保
1、在现实生活中劳动者发生人身损害事故的情形是非常多,劳动者如果是在工作过程中造成人身损害的,可以申请工伤认定,依据我国相关法律的规定,劳动者个人过失造成工伤的,依据劳动者伤情和伤残情况进行赔偿,造成伤残的,按伤残等级获得一次性伤残补助金、伤残津贴等的赔偿。2、《工伤保险条例》第三十条 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医,情况
1、依据我国相关法律的规定,发生交通事故后对方车辆报废的,要先认定事故的责任,再由责任人进行赔偿,车辆报废的要支付重置车辆的费用。2、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第九条 已注册登记的机动车达到国家规定的强制报废标准的,公安机关交通管理部门应当在报废期满的2个月前通知机动车所有人办理注销登记。机动车所有人应当在报废期满前将机动车交售给机动车回收企业,由机动车回收企业将报废的机动车登记证
1、拆迁补偿是按两个方面分别丈量。县国土资源局下设国土资源所由国土所的工作人员前往,拆迁房屋丈量占地面积,也就是宅基地。由县房产局组成的工作组专门负责,重新丈量将要拆迁房产的建筑面积,核对房屋结构,装修等方面。因此不用担心房产证和土地使用证上的面积不一样的问题。房屋拆迁只按照产权面积补偿,安置一般土地证面积是不计算在内的。另外除了应得的房屋补偿费以外,还可得到:搬家补偿费,设备迁移费,过度期内的临
一、交通事故造成的间接损失怎么赔偿不需要赔偿,车祸造成的间接损失保险公司是不赔偿的,只赔直接损失。原因如下:保险公司在处理理赔手续时是与被保险人直接联系的,正常的理赔款交付流程是保险公司先将理赔款项交给被保险 人,再由被保险人转交给事故受害方。除非被保险人能提供一份详尽的委托书,指明他同意受害人直接从保险公司领取理赔款,否则保险公司是不敢擅自交付理赔款 的。交通事故中造成的间接损失一般情况下是不予
公司进入破产程序,供应商的货款属于一般债权,在法院通知申请债权时进行申请,参与破产财产分割。
1、按月计算,从档案中最早入职记录的那一天开始,到应退休的那一年那一月的生日为止。实际做的总月份,除12个月,就是工龄的总年头,零头月份也计入工龄之中。所谓最早入职,包括下放农场农村、应征入伍的履历表上的最早日期。2、《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》 第一条 全民所有制企业、事业单位和国家机关、人民团体的工人,符合下列条件之一的,应该退休:(一)男年满六十周岁,女年满五十周岁,连续工龄满十年
1《企业所得税法实施条例》第四十九条规定,企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。根据《国家税务总局关于母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理问题的通知》(国税发〔2008〕86号)规定,2根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定,现就在中国境内,属于不同独立法人的母子公司之间提供服务支付费用有关企业
《合同法》第235条规定,租赁期间届满,承租人应该返还租赁物。合同到期后,承租人联系不上,等于他放弃了优先承租权,也宣告了合同的自动解除。如果房客一时半会儿联系不上,而对方遗留在房屋内的物品又有一定价值,可以考虑向当地公证机关提出申请,请公证人员对承租人的物品进行现场清点、封存,并出具公证书。在清点财物时,还可以邀请居委会或村委会的有关人员到场见证,同时签字备案。财物清点完毕后,将其集中临时置于别
分割时要看共有人各方所占比例,如有约定,则扣减孩子所占比例之外的部分,按共有财产来分割;如?有具体比例,则房产证的登记人等额共有,要先把小孩占有的部分(此部分为小孩个人财产)扣减,才能来进行分割。如果离婚时孩子尚未成年,则孩子跟谁,那?孩子所享有的那一部分就由谁监护。相关案例今年14岁的小强本来与母亲蒋女士共同生活,相安无事,且在共同生活时将房屋出售得款98万元。今年9月,小强开始随父亲顾先生共同
1、在现实生活中劳动者发生人身损害事故的情形是非常多,劳动者如果是在工作过程中造成人身损害的,可以申请工伤认定,依据我国相关法律的规定,劳动者个人过失造成工伤的,依据劳动者伤情和伤残情况进行赔偿,造成伤残的,按伤残等级获得一次性伤残补助金、伤残津贴等的赔偿。2、《工伤保险条例》第三十条 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医,情况
协商一致解除劳动合同的赔偿金的计算:按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者